Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 379 ARTE CONSTRUCTION Allée de l'Impériale 1
Arrêté - 810 Déménagement 306 rue de Cormery
Arrêté - 809 TELELEC Allée Richelieu
Arrêté - 146 BOUYGUES Allée Ambroise Paré
Arrêté - 920 EIFFAGE ROUTE Allee du Chesne
Arrêté - 546 TDCR Constructions 17 rue de Larçay
Arrêté - 3 EIFFAGE ROUTE Allee du Chesne
Arrêté - 1446 FORENERGIES 9 allee des Cytises
Arrêté - 23 BOUYGUES Allée Ambroise Paré
Arrêté - 563 FORENERGIES 9 Allée des Cytises
Arrêté - 306 ARTE CONSTRUCTION Allée de l'Impériale
Document publié le Vendredi 29 mars 2024 par la commune de Saint-Avertin.
Lien du pdf (Arrêté - 306 ARTE CONSTRUCTION Allée de l'Impériale)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
A R R Ê T É
ARRETE SC/AG/24.03.04/306
Réglementant la circulation et le stationnement
pour des travaux de restauration du mur côté cimetière
Allée de l’Impériale
Le Maire de Saint-Avertin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1 et L2212-2 et suivants, Vu le Code de la Route, et notamment l’article R417-10,
Considérant la demande pour des travaux de restauration du mur côté cimetière qui doivent avoir lieu du 11 au 29 mars 2024, Allée de l’Impériale, réalisés par l’entreprise SARL ARTE CONSTRUCTUION –18 rue des Caves à Goûter, 37 270 LARCAY,
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement dans un but de sécurité publique aux alentours,
Considérant l’intérêt général, les conditions suivantes seront applicables :
A R R E T E
ARTICLE PREMIER : CIRCULATION
La circulation de tous les véhicules se fera en fonction de l’encombrement de la voirie et la neutralisation des trottoirs par les engins et matériels et sous son entière responsabilité aux dates mentionnées ci-dessus.
La chaussée sera rétrécie et la circulation sera gérée par alternat au moyen de panneaux de signalisation réglementaire type K 10 ou de feux tricolores.
La circulation des piétons se fera sur le trottoir opposé au chantier.
ARTICLE DEUXIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement sera interdit au droit du chantier.
Le stationnement de véhicule contrevenant au présent arrêté sera considéré comme gênant au sens du code de la Route.
ARTICLE TROISIEME : SIGNALISATION
La pré-signalisation, la signalisation réglementaire seront assurées par l’entreprise intéressée 48 h avant le début des travaux et sous son entière responsabilité.
ARTICLE QUATRIEME : VITESSE
La vitesse de tous les véhicules sera limitée à 30 km/h au droit du chantier et sur 100 m de part et d’autre.
ARTICLE CINQUIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées par les agents verbalisateurs de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Municipale et poursuivies conformément à la loi.
ARTICLE SIXIEME : RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant Monsieur le Maire de Saint- Avertin dans un délai de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
ARTICLE SEPTIEME : AMPLIATION
- Commissariat Central de Police de Tours
- Police Municipale
- Le Pétitionnaire
Saint-Avertin, le 04 mars 2024
Le Maire,
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire,
Laurent RAYMOND.