Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - arrete ndeg0002 constructel rue drugeon lecart 05.
Arrêté - arrete ndeg0042 landrieux rue robert lecart 23.02.
Arrêté - arrete ndeg0175 colas rue robert lecart 30.06.25 r
Arrêté - arrete ndeg032 marron tp rue robert lecart 24.02.2
Arrêté - arrete ndeg0018 constructel rue drugeon lecart 19.
Arrêté - arrete ndeg0146 landrieux rue robert lecart prolon
Arrêté - arrete ndeg0083 emoc tp rue louis flamant 27.04.26
Arrêté - arrete ndeg0100 constructel ensemble de la commune
Arrêté - arrete ndeg0325 sepur rue drugeon lecart rue valle
Arrêté - arrete ndeg0089 cvm tp 4 rue emile morlot 27.04.26
Arrêté - arrete ndeg0099 enedis rue drugen lecart 27.04.26
Document publié le Lundi 27 avril 2026 par la commune de Château-Thierry.
Lien du pdf (Arrêté - arrete ndeg0099 enedis rue drugen lecart 27.04.26)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité routière,
”. Château
thierry
N/ Réf: MR/FB/VD - A-2026-ST- 0099
Dossier suivi par: Frédéric Buchard
Tel : 03.23.84.86.60
Mait : techniques@ville-chateau-thierry.fr
ARRETE TEMPORAIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT RUE DRUGEON LECART
Le Maire de la Ville de CHATEAU-THIERRY,
Vu le Code de la Route,
Vu l'arrêté Interministériel relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Nouveau Code Pénal,
Vu le règlement de voirie de la Commune adopté par délibération du Conseil Municipal du 24 Novembre 2014,
Vu l'Arrêté de Coordination de Travaux notifié et publié le 15 Décembre 2014,
Considérant que l'Entreprise ENEDIS demeurant à BEZU SAINT GERMAIN (AISNE) doit réaliser des travaux d'électricité sur façade au N°5 RUE DRUGEON LECART , pour le compte de la SOCIETE GENERALE, le lundi 27 avril de 8h00 à 15h00 et qu'il y a lieu d'en faciliter le bon déroulement,
ARRÊTE
ARTICLE | : Stationnement
Le lundi 27 avril 2026 de 8h00 à 15h00, le stationnement sera interdit sur 4 emplacements au droit du N°5 RUE DRUGEON LECART , afin d'y stationner une nacelle pendant la durée des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec ces interdictions sera considéré comme gênant au sens de l'article R417- 10 du Code de la Route.
ARTICLE I] : Cheminement piétons
Le lundi 27 avril 2026 de 8h00 à 15h00, l’entreprise devra mettre en place la signalisation réglementaire concernant le cheminement des piétons.
ARTICLE Hi : Limitation de vitesse
La vitesse sera limitée à 30 Km/h au droit du chantier. Le demandeur sera chargé de la mise en place de la signalisation réglementaire pendant la durée de l'arrêté.
ARTICLE IV: Réduction de chaussées si besoin
Sans objet
ARTICLE V : Travaux par alternat par feux tricolores ou manuels, si besoin
Sans objet
ARTICLE VI: Signalisation
Les panneaux d'interdiction de stationner, les barrières de type K8 pour le renvoi des piétons sur le trottoir d'en face, de limitation de vitesse, ainsi que toute la signalisation obligatoire pour les travaux du chantier et à la circulation, découlant du présent arrêté seront mis en place par l'entreprise. Celle-ci sera chargée de contrôler, de la mettre et de la remettre en place autant de fois qu’il sera nécessaire pendant la durée de l'arrêté.
ARTICLE VII: Recommandations particulières
L'entreprise devra se conformer aux normes en vigueur et exécuter les travaux de terrassement et de compactage dans les règles de l'art, les Services Techniques de la Ville de Château-Thierry pourront demander à l'entreprise des essais à la plaque sur les fouilles, les frais générés seront à la charge de l'entreprise. Le remblaiement des fouilles et de la tranchée est obligatoire dans le cas d’une intervention ultérieure de réfection définitive.
Les travaux se feront par fusée et les fouilles sur trottoir.
En cas d'impossibilité technique la tranchée devra être couverte par une plaque métallique. L'entreprise devra reprendre les enrobés du domaine public sur la largeur et la longueur des travaux entrepris pour le ou les concessionnaires. Les enrobés seront à meitre en œuvre dans la continuité des travaux. L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci.
L'entreprise devra déposer et reposer à l'identique du dallage et /ou du pavage, pas de découpe. La réfection définitive devra être réalisée 7 jours après la date de fin de travaux et devra être validée
par les Services Techniques de la Ville.
L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas laisser de gravats sur la chaussée pendant la durée du chantier.
L'entreprise devra se charger d'informer les riverains en mettant une copie de l'arrêté dans les boites aux lettres et notamment pour la coliecte des ordures ménagères quand il y a une rue barrée. Elle devra se mettre en relation avec les services de la CARCT pour organiser le ramassage des déchets.
L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci, par la mise en place de pont lourd si besoin.
ARTICLE VIE: Ampiiation
Monsieur le Président de la C.A.R.CT.,
Monsieur le Commandant de la Circonscription de Police de Château-Thierry, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Château-Thierry, Le Centre Hospitalier,
Monsieur le Chef de Corps du S.D.ES. de Château-Thierry,
Monsieur le Directeur de l'Unité Départementale de Château-Thierry,
La Direction Générale des Services de la Ville de Château-Thierry,
La Direction des Services Techniques de la Ville de Château-Thierry,
La Direction du Service Communication de la Ville de Château-Thierry, Le Service de la Police Municipale,
Les concessionnaires,
L'Union Industrielle du Sud de l’Aisne,
L'entreprise ENEDIS,
Direction des Services de Transport des Hauts de France,
Transports KEOLIS Fablio,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, de son application.
Château-Thierry, le av aout | 286
Pour le Maire,
L’adjoint délégué aux travaux,
au cadre de vie, à l'habitat
et au développement durable
otification ROULE.
ts 2letui8é Mohamed REZZOUKI