Arrêté - arrete ndeg0342 marron tp 1 pl des granges 15.12.25 0

Documents similaires

Arrêté - arrete ndeg0341 marron tp 4 av wilson 15.12.25

Arrêté - arrete ndeg0308 marron tp rue de la pleaide rout

Arrêté - arrete ndeg059 marron tp av de soissons 03.03.25

Arrêté - arrete ndeg0261 marron tp av des vaucrises prolong

Arrêté - arrete ndeg0201 marron tp residence degas 19.08.24

Arrêté - arrete ndeg0199 marron tp rue des herissons 21.07.

Arrêté - arrete ndeg0001 marron tp rue des herissons 05.01.

Arrêté - arrete ndeg0259 marron tp av dessomes 04.11.24

Arrêté - arrete n016 marron tp rue louis flamant 27.01.25

Arrêté - arrete ndeg084 marron tp rue drugeon lecart 07.04.

Arrêté - arrete ndeg0342 marron tp 1 pl des granges 15.12.25 0 Document publié le Lundi 24 novembre 2014 par la commune de Château-Thierry. Lien du pdf (Arrêté - arrete ndeg0342 marron tp 1 pl des granges 15.12.25 0)Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire, (péteau

Ehierry

N/ Réf : MR/FB/VD - A-2025-ST- 342

Dossier suivi par. Frédéric Buchard

Tel : 03.23.84.86.60

Mail : techniques@bville-chateau-thierny.fr

ARRETE TEMPORAIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT PLACE DES GRANGES

Le Maire de la Ville de CHATEAU-THIERRY,

Vu le Code de la Route,

Vu l'arrêté interministériel relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Nouveau Code Pénal,

Vu le règlement de voirie de la Commune adopté par délibération du Conseil Municipal du

24 Novembre 2014,

Vu lArrêté de Coordination de Travaux notifié et publié le 415 Décembre 2014,

Considérant que l'Entreprise MARRON TP (SIREN 489466755) demeurant à LAON (AISNE) doit réaliser des travaux de raccordement collectif au N°1 PLACE DES GRANGES, pour le compte d'ENEDIS, du lundi 15 décembre 2025 au jeudi 18 décembre 2025 de 8h00 à 18h00 et qu'il y a lieu d’en faciliter le bon déroulement,

ARRÊTE

ARTICLE I : Stationnement

Du lundi 15 décembre 2025 au jeudi 18 décembre 2025 de 8h00 à 18h00, le stationnement sera interdit, au droit N°1 PLACE DES GRANGES , pendant la durée des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec ces interdictions sera considéré comme gênant au sens de l'article R417-10 du Code de la Route.

ARTICLE H : Cheminement piétons

Du lundi 15 décembre 2025 au jeudi 18 décembre 2025 de 8h00 à 18h00, l’entreprise devra mettre en place la signalisation réglementaire concernant le cheminement des piétons.

ARTICLE IH : Limitation de vitesse

La vitesse sera limitée à 30 Km/h au droit du chantier. Le demandeur sera chargé de la mise en place de la signalisation réglementaire pendant la durée de l'arrêté.

ARTICLE IV: Réduction de chaussées si besoin

Du lundi 15 décembre 2025 au jeudi 18 décembre 2025 de 8h00 à 18h00, la chaussée sera réduite d’une voie pendant la durée des travaux, au droit du chantier, si besoin.

ARTICLE V : Travaux par alternat par feux tricolores ou manuels, si besoin

Du lundi 15 décembre 2025 au jeudi 18 décembre 2025 de 8h00 à 18h00, un alternat manuel ou par feux tricolores sera mis en place par le demandeur pour la durée des travaux, si besoin

ARTICLE VI: Signalisation

Les panneaux d'interdiction de stationner, les barrières de type K8 pour le renvoi des piétons sur le trottoir d’en face, de limitation de vitesse, ainsi que toute la signalisation obligatoire pour les travaux du chantier et à la circulation, découlant du présent arrêté seront mis en place par l'entreprise. Celle-ci sera chargée de contrôler, de la mettre et de la remettre en place autant de fois qu'il sera nécessaire pendant la durée de l'arrêté.

ARTICLE VII: Recommandations particulières

L'entreprise devra se conformer aux normes en vigueur et exécuter les travaux de terrassement et de compactage dans les règles de l'art, les Services Techniques de la Ville de Château-Thierry pourront demandér à l'entreprise des essais à la plaque sur les fouilles, les frais générés seront à la charge de l'entreprise. Le remblaiement des fouilles et de la tranchée est obligatoire dans le cas d’une intervention ultérieure de réfection définitive.

Les travaux se feront par fusée et les fouilles sur trottoir.

En cas d'impossibilité technique la tranchée devra être couverte par une plaque métallique. L'entreprise devra reprendre les enrobés du domaine public sur la largeur et la longueur des travaux entrepris pour le ou les concessionnaires. Les enrobés seront à mettre en œuvre dans la continuité des travaux. L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci.L'entreprise devra déposer et reposer à l'identique du dallage et /ou du pavage, pas de découpe. La réfection définitive devra être réalisée 7 jours après la date de fin de travaux et devra être validée par les Services Techniques de la Ville.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas laisser de gravats sur la chaussée pendant la durée du chantier.

L'entreprise devra se charger d'informer les riverains en mettant une copie de Farrêté dans les boites aux lettres et notamment pour la collecte des ordures ménagères quand il y a une rue barrée. Elle devra se mettre en relation avec les services de la CARCT pour organiser le ramassage des déchets.

L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci, par

la mise en place de pont lourd si besoin.

L'entreprise devra exécuter ses travaux que par fonçage.

ARTICLE VIH: Ampliation

Monsieur le Président de la C.A.R.C.T.,

Monsieur le Commandant de la Circonscription de Police de Château-Thierry, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Château-Thierry, Monsieur le Directeur du S-A.MU,,

Monsieur le Chef de Corps du S.D.I.S. de Château-Thierry,

Monsieur le Directeur de l'Unité Départementale de Château-Thierry, La Direction Générale des Services de la Ville de Château-Thierry, Monsieur ie Directeur des Services Techniques de la Ville de Château-Thierry,

Madame la Directrice du Service Communication,

Le Service de la Police Municipale,

Mesdames et Messieurs les concessionnaires,

L'Union Industrielle du Sud de l'Aisne,

L'Association des Sourds et Malentendants de l'Aisne,

L'entreprise MARRON TP (SIREN 489466755),

La RTA,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de son application.

. A ; D er

Château-Thierry, le 4 ec enr 25

Pour Le Maire,

L'Adjoint délégué aux travaux

Notification 18 Kla25.

Publication le LL 2.S.

Mohamed REZZOUKI