Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - arrete ndeg0199 marron tp rue des herissons 21.07.
Arrêté - arrete ndeg0001 marron tp rue des herissons 05.01.
Arrêté - arrete ndeg080 marron tp 5 rue deville 02.04.25
Arrêté - arrete ndeg023 marron tp 13 rue lucie aubrac
Arrêté - arrete n015 marron tp rue folie labbe 13.01.25
Arrêté - arrete ndeg0319 marron tp rue des herissons prolon
Arrêté - arrete ndeg0225 marron tp rue folie labbe 16.09.25
Arrêté - arrete n016 marron tp rue louis flamant 27.01.25
Arrêté - arrete ndeg084 marron tp rue drugeon lecart 07.04.
Arrêté - arrete ndeg0050 marron tp rue robert lecart 09.03.
Arrêté - arrete ndeg035 marron tp 2 rue des mauguins 29.01.25
Document publié le Vendredi 31 janvier 2025 par la commune de Château-Thierry.
Lien du pdf (Arrêté - arrete ndeg035 marron tp 2 rue des mauguins 29.01.25)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
” (Oâteau
Thierry CITÉ RPOËTIQUE
N/ Réf : MR/FB/VD - A-2025-ST- 035
Dossier suivi par: Frédéric Buchard
Tel : 03.23.84.86.60
Mail : fechniques@ville-chateau-thierry.fr
ARRETE TEMPORAIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT RUE DES MAUGUINS
Le Maire de la Ville de CHATEAU-THIERRY,
Vu le Code de la Route,
Vu l'arrêté Interministériel relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu fe Nouveau Code Pénal,
Vu le règlement de voirie de la Commune adopté par délibération du Conseil Municipal du 24 Novembre 2014,
Vu l’Arrêté de Coordination de Travaux notifié et publié le 15 Décembre 2014,
Considérant que l'Entreprise MARRON TP demeurant à Laon (Aisne) doit réaliser des travaux de remplacement de cadre et tampon au droit du 2 RUE DES MAUGUINS, pour le compte d'ORANGE, du mercredi 29 janvier 2025 au vendredi 31 janvier 2025 de 8h00 à 18h00 et qu’il y a lieu d’en faciliter le bon déroulement,
ARRÊTE
ARTICLE 1: Stationnement :
Du mercredi 29 janvier 2025 au vendredi 31 janvier 2025 de 8h00 à 18h00, le stationnement sera interdit au droit du 2 RUE DES MAUGUINS, pendant la durée des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec ces interdictions sera considéré comme gênant au sens de l'article R417-10 du Code de la Route.
ARTICLE I : Cheminement piétons
Du mercredi 29 janvier 2025 au vendredi 31 janvier 2025 de 8h00 à 18h00, l'entreprise devra mettre en place la signalisation réglementaire concemant le cheminement des piétons.
ARTICLE IN: Limitation de vitesse
La vitesse sera limitée à 30 Km/h au droit du chantier. Le demandeur sera chargé de la mise en place de la signalisation réglementaire pendant la durée de l'arrêté.
ARTICLE IV: Réduction de chaussées si besoin
Du mercredi 29 janvier 2025 au vendredi 31 janvier 2025 de 8h00 à 18h00, la chaussée sera réduite d'une voie pendant la durée des travaux, au droit du chantier, si besoin.
ARTICLE V : Travaux par alternat par feux tricolores ou manuels, si besoin Du mercredi 29 janvier 2025 au vendredi 31 janvier 2025 de 8h00 à 18 h00, un alternat manuel ou par feux tricolores sera mis en place par le demandeur pour la durée des travaux, si besoin.
ARTICLE VI: Signalisation
Les panneaux d'interdiction de stationner, les barrières de type K8 pour le renvoi des piétons sur le trottoir d'en face, de limitation de vitesse, ainsi que toute la signalisation obligatoire pour les travaux du chantier et à la circulation, découlant du présent arrêté seront mis en place par l'entreprise. Celle-ci sera chargée de contrôler, de la mettre et de la remettre en place autant de fois qu'il sera nécessaire pendant la durée de l'arrêté.
ARTICLE VI: Recommandations particulières
L'entreprise devra se conformer aux normes en vigueur et exécuter les travaux de terrassement et de compactage dans les règles de lart, les Services Techniques de la Ville de Château-Thierry pourront demander à l'entreprise des essais à la plaque sur les fouilles, les frais générés seront à la charge de l'entreprise. Le remblaiement des fouilles et de la tranchée est obligatoire dans le cas d’une intervention ultérieure de réfection définitive.
Les travaux se feront par fusée et les fouilles sur trottoir.
En cas d'impossibilité technique la tranchée devra être couverte par une plaque métallique. L'entreprise devra reprendre les enrobés du domaine public sur la largeur et la longueur des travaux entrepris pour le ou les concessionnaires. Les enrobés seront à mettre en œuvre dans la continuité des travaux. L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci.
L'entreprise devra déposer et reposer à l'identique du dallage et /ou du pavage, pas de découpe. La réfection définitive devra être réalisée 7 jours après la date de fin de travaux et devra être validée par les Services Techniques de la Ville.
L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas laisser de gravats sur la chaussée pendant la durée du chantier.
L'entreprise devra se charger d'informer les riverains en mettant une copie de l'arrêté dans les boîtes aux lettres et notamment pour la collecte des ordures ménagères quand il y a une rue barrée. Elle devra se mettre en relation avec les services de la CARCT pour organiser le ramassage des déchets.
L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci, par la mise en place de pont lourd si besoin.
ARTICLE VIII: Ampliation
Monsieur le Président de la C.A.R.CT.,
Monsieur le Commandant de ia Circonscription de Police de Château-Thierry, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Château-Thierry, Monsieur le Directeur du S.A.M.U.,
Monsieur le Chef de Corps du S.D.I.S. de Château-Thierry,
Monsieur le Directeur de l'Unité Départementale de Château-Thierry,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Château-Thierry, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de Château-Thierry, Madame la Directrice du Service Communication,
Le Service de la Police Municipale,
Mesdames et Messieurs les concessionnaires,
L'Association des Sourds et Malentendants de l'Aisne,
L'entreprise MARRON TP,
La RTA,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, de son application.
Château-Thierry, le A Ÿ Lanvier Ass
Pour Le Maire,
L'Adjoint délégué aux travaux
Mohamed REZZOUKI
au-Thietey
8P 20198