Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - arrete ndeg0135 trd rue paul doucet 09.06.25
Arrêté - arrete ndeg0102 trd 16 rue paul doucet 12.05.25
Arrêté - arrete ndeg262 gtie rue paul doucet modif 31.10.24
Arrêté - arrete ndeg063 marron tp 53 rue paul doucet 10.03.
Arrêté - arrete perm. ndeg003 rue paul doucet zone 30 minut
Arrêté - arrete ndeg0347 g3d rue paul doucet rue des ecoles
Arrêté - arrete ndeg0128 g3d rues des granges paul doucet d
Arrêté - 03 2025 rue paul doucet zone bleue 30 minutes
Arrêté - arrete ndeg0260 gtie rue paul doucet 27.10.25
Arrêté - arrete n015 marron tp rue folie labbe 13.01.25
Arrêté - arrete ndeg026 colas 39 rue paul doucet 13.01.25
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Château-Thierry.
Lien du pdf (Arrêté - arrete ndeg026 colas 39 rue paul doucet 13.01.25)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
“1 Château thierry N/ Réf: MR/FB/VE - A-2025-ST- 026 Dossier suivi par: Frédéric Buchard Tel : 03.23.84.86.60 Mail : techniques@ville-chateau-thierry.fr ARRETE TEMPORAIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT RUE PAUL DOUCET Le Maire de la Ville de CHATEAU-THIERRY, Vu le Code de la Route, notamment ses articles R471-1, R412-49, R417-10, R411.25 et R411.2, Vu l'arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2213.1 et L2213.2, Vu le Nouveau Code Pénal, notamment son article 610.5, Vu le règlement de voirie de la Commune adopté par délibération du Conseil Municipal du 24 Novembre 2014 Vu l’Arrêté de Coordination de Travaux notifié et publié le 15 Décembre 2014 Considérant que l'Entreprise COLAS demeurant à Château-Thierry (AISNE) doit procéder à la réfection des trottoirs en enrobé , 39 RUE PAUL DOUCET, pour le compte de GTIE, le lundi 13 janvier 2025 de 8h00 à 18h00 et qu’il y a lieu d’en faciliter le bon déroulement, ARRÊTE ARTICLEZT: Stationnement Le lundi 13 janvier 2025 de 8h00 à 18h00, le stationnement sera interdit au droit du chantier, pendant la durée des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec ces interdictions sera considéré comme gênant au sens de l'article R417-10 du Code de la Route. ARTICLE IN: Cheminement piétons Le Jundi 13 janvier 2025 de 8h00 à 18h00, l’entreprise devra mettre en place la signalisation réglementaire concernant le cheminement des piétons. ARTICLE Il: Limitation de vitesse La vitesse sera limitée à 30 Km/h au droit du chantier. Le demandeur sera chargé de la mise en place de la signalisation réglementaire pendant la durée de l'arrêté. ARTICLE IV : Réduction de chaussées si besoin Le lundi 13 janvier 2025 de 8h00 à 18h00, la chaussée sera réduite d’une voie pendant la durée des travaux, au droit du chantier, si besoin. ARTICLE V: Travaux par alternat par feux tricolores ou manuels, si besoin Le lundi 13 janvier 2025 de 8h00 à 18h00, un alternat manuel ou par feux tricolores sera mis en place par le demandeur pour la durée des travaux, si besoin. ARTICLE VI: Signalisation Les panneaux d'interdiction de stationner, les barrières de type K8 pour le renvoi des piétons sur le trottoir d’en face, de limitation de vitesse, ainsi que toute la signalisation obligatoire pour les travaux du chantier et à la circulation, découlant du présent arrêté seront mis en place par l’entreprise. Celle-ci sera chargée de contrôler, de la mettre et de la remettre en place autant de fois qu’il sera nécessaire pendant la durée de l'arrêté. ARTICLE VI : Recommandations particulières L'entreprise devra se conformer aux normes en vigueur et exécuier les travaux de terrassement et de compactage dans les règles de l’art, les Services Techniques de la Ville de Château-Thierry pourront demander à l’entreprise des essais à la plaque sur les fouilles, les frais générés seront à la charge de l'entreprise. Le remblaiement des fouilles et de la tranchée est obligatoire dans le cas d’une intervention ultérieure de réfection définitive. Les travaux se feront par fusée et les fouilles sur trottoir. à + Fe e F Mairie de Château-Thierry a Place de P'Hôtel de Ville “4 Chêôteau e " B.P. 20198 — 02405 - Château-Thierry thierr SRPRTERER ë Cedex Tél : 03 23 84 86 86 — Fax : 03 23 84 86 99 POS ALES Ru tte | ee _ & “1 Château thierry En cas d’impossibilité technique la tranchée devra être couverte par une plaque métallique. L'entreprise devra reprendre les enrobés du domaine public sur la largeur et la longueur des travaux entrepris pour le ou les concessionnaires. Les enrobés seront à mettre en œuvre dans la continuité des travaux. L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci. L’entreprise devra déposer et reposer à l’identique du dallage et /ou du pavage, pas de découpe. La réfection définitive devra être réalisée 7 jours après la date de fin de travaux et devra être validée par les Services Techniques. L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas laisser de gravats sur la chaussée pendant la durée du chantier. L’entreprise devra se charger d’informer les riverains en mettant une copie de l’arrêté dans les boites aux lettres et notamment pour la collecte des ordures ménagères quand il y a une rue barrée. Elle devra se mettre en relation avec les services de la CARCT pour organiser le ramassage des déchets. L’entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci, par la mise en place de pont lourd si besoin. ARTICLE VIT: Ampliation Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Château-Thierry et de la Communauté d'Agglomération de Château-Thierry, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de Château-Thierry, Monsieur le Président de la C.A.R.C.T., Monsieur le Commandant de la Circonscription de Police de Château-Thierry, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Château-Thierry, Monsieur le Directeur du S.A.MU., Monsieur le Chef de Corps du S.D.LS. de Château-Thierry, Mesdames et Messieurs les concessionnaires, Monsieur le Président des Boutiques de Château-Thierry, Monsieur le Directeur de l’Unité Départementale de Château-Thierry, L'Association des Sourds et Malentendants de l’ Aisne, ‘ L'entreprise GTIE, L’Entreprise COLAS, Le Service Communication, La Police Municipale, La RTA, Le pôle JPL, Chargés, chacun en ce qui le concerne, de son application. Château-Thierry, le AO nier 252S Pour Le Maire, f L’Adjoint délégué aux travaux = le Jojoiltrs Mohamed REZZOUKI Cedex Tél : 03 23 84 86 86 — Fax : 03 23 84 86 99 i Mairie de Château-Thierry a : î Place de l'Hôtel de Ville Chôkeaou = = B.P. 20198 — 02405 — Château-Thierry LR CHEN Hé Ehierru erte soiriaus