Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete 2025 110 COLAS 91 rue Marvingt
Arrêté - A2024 101
Arrêté - Arrete n°2025 131 CIRCET rue Pasteur
Arrêté - Arrete n°2025 105 Transhumance diverses rues
Arrêté - Arrete n°2025 04 OMEXOM rue Fresnel
Arrêté - Arrete n°2025 185 DMTP rue Edouard Michelin
Arrêté - Arrete n°2025 54 Eiffage Route rue Moissan
Arrêté - Arrete n°2025 130 PRESTINI TP rue Lavoisier
Arrêté - Arrete n°2025 129. Stationnement rue Marie Marving
Arrêté - Arrete n°2025 176 SADE CGTH rue Gustave Eiffel
Arrêté - Arrete n°2025 101 COLAS rue Victor Lemoine
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Ludres.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete n°2025 101 COLAS rue Victor Lemoine)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
f
MEURTHE
-ET-MOSELLE
\
CANTON
|
JARVILLE
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
COMMUNE À LUDRES
]
Liberté
- Égalité
- Fraternité
ARRÊTÉ
DU
MAIRE
N°2025-101
ARRETE
PORTANT
AUTORISATION
TEMPORAIRE
DE
VOIRIE
Le
Maire
de
la Ville
de
LUDRES,
Vu
les
articles
L.2211-1,
L.2212-2,
L.2213-1
et
suivants
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales, Vu
l'article
R.610-5
du
Code
Pénal,
Vu
les
travaux
nécessaires
à
la
réfection
de
voirie,
que
doit
réaliser
l'entreprise
COLAS,
rue
Victor
Lemoine,
Vu
l'enregistrement
travaux
du
Grand
Nancy
n°328
25
2054740,
Considérant
qu'il
est
utile
et
nécessaire
de
prendre
toutes
les
mesures
appropriées
pour
éviter
les
accidents
pendant
la durée
du
chantier, ARRETE
ARTICLE
1°:
En
raison
des
travaux
nécessaires
à
la
réfection
de
voirie,
que
doit
réaliser
l’entreprise
COLAS,
rue
Victor
Lemoine,
du
5
mai
au
3
octobre
2025,
la
circulation
s'effectuera
par
demi
chaussée
avec
piquets
mobiles.
La
vitesse
de
circulation
sera
limitée
à
30
km/h.
L'’emprise
du
stationnement
sera
limitée
à
3m.
La
zone
de
chantier
devra
être
protégée,
réglementairement
signalée
et
mise
en
sécurité.
L'entreprise
devra
s'assurer
du
maintien
de
la
voirie
et
des
abords
en
parfait
état
de
propreté.
A
l'issue
des
travaux,
la zone
de
chantier
devra
être
remise
en
état
conformément
au
règlement
de
voirie
de
la
Métropole
du
Grand
Nancy.
ARTICLE
2
: La
signalisation
adéquate
en
amont
et
en
aval
du
chantier
et
les
mesures
de
sécurité
seront
assurées
par
l’entreprise
COLAS.
ARTICLE
3:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
en
annulation
devant
le
Tribunal
Administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication.
ARTICLE
4
: Les
services
de
la
Police
Nationale
et
de
la
Police
Municipale
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à
LUDRES,
le
28
avril
2025.
|
Vice-Président
du
Grand
Nancy
Affiché
le