Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2026 05 AT IERT LEraudiere Permission
Arrêté - 2026 65 AT IERT la Peltiere Permission
Arrêté - 2025 26 AT IERT Rue du Pre de la Croix Permission
Arrêté - 2025 75 AT SPIE Rue des Genets Permission
Arrêté - 2025 109 AT SPIE Rue des Genets Permission
Arrêté - 2026 93 AT ORANGE rue dAnjou Permission
Arrêté - 2026 31 AT SAUR Rue de lOmelet Permission
Arrêté - 2026 113 AT OPERA TP Alternat manuel Rue des Genet
Arrêté - 2026 66 AT BARRAULT Rue Georges Pompidou Permissio
Arrêté - 2026 75 AT DRAPRON Rue des Acacias Permission pass
Arrêté - 2026 110 AT IERT Rue des Genets Permission
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Boussay.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 110 AT IERT Rue des Genets Permission)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Aménagement du territoire,
ARRETE N° : 2026-110 AT
ié le : 26108126 Commune ÿ° Publié le : 26/02
BousSaŸ Notifié le: 24/08/26
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION DE VOIRIE
Le Maire de la commune de Boussay,
VU la demande en date du 25/08/2026 par laquelle IERT (M. Johan DIJON), 5 rue du Tertre, 44470
CARQUEFOU,
demande L'AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE
PUBLIC :
Travaux sur le réseau de fibre optique
CR n°15 de la Maison Rouge aux Pimpennières, voie communale de Ruffole aux Pimpennières,
commune de Boussay (44190),
VU le code de la voirie routière,
VU la loi modifiée n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
VU l'état des lieux,
ARRETE
ARTICLE 1 - Autorisation
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa
demande :
Pose d'un tuyau PVC sur 6m
A la fin des travaux, le bénéficiaire devra impérativement informer la mairie du rétablissement
des chaussées et accotements afin qu’un contrôle soit réalisé (contacter le service urbanisme
au 02 40 06 81 25 ou par mail urbanisme@boussav.fr).
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières
Le pétitionnaire est informé qu'il doit transmettre une déclaration d'intention de commencement de
travaux (D.I.C.T.) auprès des exploitants d'ouvrages existants et en mairie pour permettre aux
gestionnaires de fournir toutes les indications sur les précautions qui s'imposent durant le chantier au
niveau des ouvrages situés à proximité de son projet.
Les opérations de piquetage des travaux avec l'entreprise devront recevoir obligatoirement l'agrément
du représentant de la mairie.
a) Profondeur des canalisations :
Les canalisations seront posées de telle manière que la distance entre la génératrice supérieure et la
surface du sol ne soit pas inférieure à 1 m pour toutes les canalisations, qu'elles soient sous
accotements ou trottoirs ou encore sous chaussées.
b) Implantations des canalisations :
D'une manière générale, les emprunts longitudinaux du domaine public le long des voies ne sont pas
autorisés. Les canalisations seront posées sous accotements ou trottoirs et, dans toute la mesure du possible, à
plus d'un mètre du bord de chaussée, pour que l'ouverture de la fouille ne compromette pas la stabilité
de la chaussée.
Les traversées des chaussées devront obligatoirement être réalisées par forage horizontal, les
tranchées à ciel ouvert n'étant autorisées qu'en cas d'impossibilité technique dûment constatée.
En rase campagne, lorsqu'il ne sera pas possible d'éviter la traversée de la chaussée par une
tranchée à ciel ouvert, la canalisation sera placée sous une gaine capable de résister à toutes les
charges empruntant la chaussée et implantée de telle manière que le remplacement éventuel et
l'entretien puissent être faits sans ouverture de tranchée sous la chaussée.
c) Ouverture des tranchées sur chaussées :
Avant toute ouverture de tranchée, l'entrepreneur devra assurer le découpage soigné à la scie à sol
de la couche de surface sur toute l'épaisseur des couches bitumineuses afin d'éviter les arrachements
et les désordres dans les couches de chaussée.
d) Conduite des travaux :
1 - Les tranchées transversales seront ouvertes de manière à n'engager qu'une seule voie de
circulation, les chaussées étroites devant d'ailleurs toujours rester accessibles sur la moitié au moins
de leur largeur.
Ces tranchées devront, sauf circonstances exceptionnelles, être comblées avant la tombée de la nuit.
Elles ne seront livrées à la circulation qu'après avoir reçu un revêtement provisoire.
2 - Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesure de la pose de la
canalisation.
Les parties de tranchées qui ne pourraient pas être comblées avant la fin de la journée seront
protégées, pendant la nuit, par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées.
Le bénéficiaire se conformera à toutes les mesures de signalisation qui lui seront indiquées par
l'autorité locale.
e) Accès des propriétés riveraines - Ecoulement des eaux
L'accès des propriétés riveraines, l'écoulement des eaux de la route et de ses dépendances
demeureront constamment assurés.
f) - Prescriptions techniques relatives à l'exécution et au remblaiement des fouilles ainsi qu'au
rétablissement des chaussées :
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Les fouilles seront exécutées et remblayées suivant les modalités définies par la fiche technique jointe
en annexe. En particulier les déblais extraits des fouilles seront évacués du chantier au fur et à
mesure de l'avancement des travaux sans dépôt sur chaussée ou sur trottoir. Ils seront transportés en
décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente
autorisation ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.
Sur accotement, le remblaiement sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées
toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée sera, en accord
avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.
Le matériel de terrassement ou de pose se déplaçant sur chenilles et empruntant la chaussée est
strictement interdit. Par ailleurs, toutes précautions devront être prises pour que les patins d'appui des
pelles et tractopelles ne détériorent pas les chaussées.
Le rétablissement des chaussées sera effectué conformément à la fiche technique jointe en annexe.
Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique. ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8°" partie « signalisation temporaire »). Il est
responsable des accidents pouvant intervenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
ARTICLE 4 - Implantation, ouverture de chantier et récolement
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de
30 jours.
La conformité et la réception des travaux seront effectués avec le gestionnaire de la voirie au terme
du chantier.
L'ouverture de chantier est fixée au 21/09/2026 pour 2 jours, comme indiqué dans la demande.
Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être
sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières
empruntées par le projet.
ARTICLE 5 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un
délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention
seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions
directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 6 - Validité et renouvellement de l'arrêté, remise en état des lieux
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
En cas de révocation de l'autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de
remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation. Passé ce
délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux
sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux
frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires.
Fait à Boussay, le 25 août 2026
Le Maire de Boussay,
Véronique NEAU-REDOIS
DIFFUSIONS
Le bénéficiaire, pour attribution
La commune de Boussay, pour attribution
Les services techniques de la mairie de Boussay, pour information ANNEXE
Fiche technique de réfection des tranchées
La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES - 6, allée de
l'Ile-Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex, dans les deux mois à compter de sa notification.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les
informations le concernant, auprès de la mairie de Boussay.
Fiche Technique de réfection des tranchées
Sous chaussée ou
accotement avec charges
Sous accotement sans
charges et trottoirs
conne Rétablissement à Rétablissement à
roulement l'identique l'identique
Chaussée
Couche |} GNT 0/20 pour 2 couches de] GNT 0/20 par couche de 30 d'assise 20 cm cm
: GNT 0/31,5 par couche | GNT 0/31,5 par couche de
Remblai de 15 ou 20 cm 15 ou 20 cm
Protection 2] grillage avertisseur grillage avertisseur
Zone de pose Sable ou gravillons Sable ou gravillons