Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - arretes municipaux voiries 1.html?download=487:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 2.html?download=487:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 2.html?download=487:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 1.html?download=487:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 2.html?download=488:202
Arrêté - arretes municipaux.html?download=487:2024 185 trav
Arrêté - arretes municipaux voiries 2.html?download=446:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 2.html?download=446:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 1.html?download=488:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 2.html?download=448:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 2. 185 travaux vdb
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune de Paradou.
Lien du pdf (Arrêté - arretes municipaux voiries 2. 185 travaux vdb)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
PARADOU)
MAIRIE DE PAR4ADOU
13520
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2024-185
OBJET: Arrêté municipal: Autorisation d'entreprendre des travaux sur l'Avenue de la Vallée des Baux
Le maire de la commune du Paradou
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales modifiée,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6;
Vu le Code de la route et notamment les articles R 110-1 : R110-2:R 411-5;:R411-8:R 411-18 etR 411-25 à R 411-28,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992: (livrel- huitième partie : signalisation temporaire),
Vu la demande écrite du 25/07/2024 formulée par l'entreprise NEOTRAVAUX 120 allée du Mistral 84250 Le Thor, pour reprise de patch en enrobés à chaud avenue de la Vallée des Baux, point 13.511.
Considérant qu'il y a lieu de restreindre la circulation à une voie à l'aide d'un alternat par signaux manuels K. 10 ou feux tricolores, sur cette voie, dans le but de garantir la sécurité de tous pendant les travaux,
ARRÊTE :
Article 1. Du 01/08/2024 au 21/08/2024 la circulation avenue de la Vallée des Baux, point
13.511, au droit des travaux, est réduite à une voie et réglée avec signaux manuels K. 10 où feu tricolore dans les deux sens de circulation, pour reprise de patch en enrobés à chaud. Article 2. La vitesse de tous les véhicules circulant. sur la voie est limitée à 20Km/h. Cette limitation de vitesse sera matérialisée par des panneaux B14 portant la mention «20 ». Article 3. Les dépassements sur l'emprise du chantier sont interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. Cette interdiction sera matérialisée par un panneau BS. Article 4. Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur l'emprise de la zone des travaux et de part et d'autre sur une longueur de 100 m, excepté pour les véhicules affectés au chantier.
Article 5. La signalisation sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction Interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation seront assurées par les soins de l'entreprise « NEOTRAVAUX ».
Article 6. Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 7. Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur à chaque extrémité du chantier.
Aticle 8. Madame le Maire de la commune du Paradou,
Monsieur le Commandant de Brigade de la Gendarmerie des Baux de Provence, Monsieur le Chef de la Police Municipale Mutualisée,
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait au Paradou, 29/07/2024 7 :
Pour le Maire empêché ;
Brigitte VINCENTELLI
1ère Adjointe au Maire }
CT