Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - arretes municipaux voiries 2.html?download=499:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 2.html?download=499:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 1.html?download=499:202
Arrêté - arretes municipaux.html?download=499:2024 229 alte
Arrêté - arretes municipaux voiries 1.html?download=499:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 2.html?download=502:202
Arrêté - arretes municipaux.html?download=499:2024 229 alte
Arrêté - arretes municipaux voiries 2.html?download=489:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 2.html?download=465:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 2.html?download=495:202
Arrêté - arretes municipaux voiries 2. 229 alternat circulation brunelly
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune de Paradou.
Lien du pdf (Arrêté - arretes municipaux voiries 2. 229 alternat circulation brunelly)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
MAIRIE DE PARADOU
13520
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2024-229
OBJET : Arrêté de circulation : Permission de voirie et réduction de
circulation avec alternat - Route de Brunelly.
Le Maire de la Commune du Paradou
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée ei modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L'2213-1 à L 22136,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110.1 ; R 110.2; R 411,5: R 4118: R 411.18 etR 411.25 à R 411.28,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ; {livre1- huitième partie : signalisation temporaire),
Vu la demande du 30/09/2024, formulée par la Société « CIRCET CAB1580» TSA 70011, 69134 DARDILLY CEDEX représenté par Monsieur Nicolas JOUAULT, pour 4 déposes poteau télécom sur MNO303273 pour le compte d'ORANGE.
Considérant que le chantier va occasionner une gêne aux usagers et qu'il y a lieu d'apporter des restrictions au stationnement et à la circulation sur partie de la chaussée, ARRÊTE :
Article 1. La présente permission est valable du 14/10/2024 au 28/10/2024 inclus.
la circulation au niveau du 183 jusqu'au 318 route de Brunelly sera réduite à une voie et réglée avec signaux manuel K.10 ou feux tricolores, pour la réalisation des travaux.
Dans tous les cas, l'entreprise veillera à permettre l'accès des riverains et des services de secaurs. Si nécessaire, des itinéraires de déviation pourront être prévus en accord avec la Commune. Article 2. La vitesse de tous les véhicules circulant sur la voie est limitée à 20Km/h. Cette limitation de vitesse sera matéridlisée par des panneaux B14 portant la mention « 20 ».
Aficle 3. Les dépassements sur l'emprise du chantier sont interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. Cette interdiction sera matéridlisée par un panneau B3.
Aticle 5. Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur l'emprise de la zone des travaux et de part et d'autre sur une longueur de 100 m, excepté pour les véhicules affectés au chantier.
Article 6. A la fin du chantier tout sera débarrassé et nettoyé de façon à rendre les lieux propres. Aricle 7. La signalisation règlementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la circulation routière (Quatrième alinéa, Huitième partie) sera mise en place et entretenue par l'entreprise « CIRCET CAB1580 » sous le contrôle de la Police Municipale.
Article 8. Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 9. Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur à chaque extrémité du chantier.
Article 10. Madame le Maire de la Commune du Paradou,
Monsieur le chef de la Police Municipale,
Monsieur le commandant de brigade de la Gendarmerie des Baux de Provence,
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.