Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - rue Jean Jaurès travaux en voirie AM 20240336
Arrêté - Rue Jean Jaurès travaux voirie ETS AM 20240382
Arrêté - AM 20260129 76 RUE JEAN JAURES Travaux de Voirie
Arrêté - AM 2026131 234 RUE JEAN JAURES Travaux de voirie
Arrêté - 233 rue Jean Jaurès travaux en voirie AM 20240
Arrêté - 488 rue Jean JAURE Travaux de Voirie AM 20260026
Arrêté - 23 rue Jean Jaurès travaux en voirie AM 202404
Arrêté - rue Jean Jaurès travaux voirie TELECOM SERVICES
Arrêté - rue jean jaurès travaux voirie TRMONT DESPIERRE
Arrêté - AM 20260167 110 et 114b rue Jean JAURES Travaux d
Arrêté - AM 20260171 245 RUE Jean Jaures Travaux de Voirie
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Anzin.
Lien du pdf (Arrêté - AM 20260171 245 RUE Jean Jaures Travaux de Voirie)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Sécurité routière,
DEPARTEMENT DU
NORD
CANTON D'ANZIN COMMUNE D'ANZIN
22 ANZIN
N°
20260171
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
— Egalité
- Fraternité
MARHAHÉENNÉMERAHHHRS
ARRETE
DU
MAIRE
HR
Portant
sur
l'occupation
du
domaine
public
TRAVAUX
DE
VOIRIE
Nous,
Maire
de
la
Ville
d'ANZIN,
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et
notamment
les
articles
L
22121,
L
2212.2,
L
2212,5
et
L
2213.1
à
L
2213.6
inclus,
Vu
le
Code
de
la
Route
et
notamment
l'article
R.411-8,
Vu
la
Circulaire
Ministérielle
du
13
septembre
1966
relative
à
la
conservation
et
à
la
surveillance
des
voies
communales,
Vu
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière
livre
|-
Huitième
partie
(signalisation
temporaire),
Vu
les
travaux
ENEDIS
pour
la
création
d’un
branchement
collectif
qui
vont
être
effectués
par
la
société
RAMERY
RESEAUX
LILLE
METROPOLE
-
1 bis
rue
du
Grand
Logis
59840
LOMPRET,
sis
à
ANZIN
,245
rue
Jean
JAURES,
du
01
au
30
avril
2026.
Vu
l'avis
des
Services
Techniques
de
la
ville
d'Anzin,
Considérant
qu'il
convient
de
prendre
les
mesures
nécessaires
afin
d'éviter
les
risques
d'accidents,
ARRETONS
Article
1%:
Du
01
au
30
avril
2026,
aux
abords
du
n°
245
rue
Jean
Jaures,
59410
ANZIN,
la société
RAMERY
effectuera
un
empiétement
sur
chaussée.
Pendant
la
durée
des
travaux,
la
vitesse
sera
limitée
à
30
km/h,
le
stationnement
et
le
dépassement
seront
interdits
au
droit
du
chantier.
Article
2:
Les
véhicules
en
infraction
seront
considérés
en
stationnement
gênant
«
R
417-10
du
Code
de
la
Route
»,
ils
seront
enlevés
et
mis
en
fourrière
aux
frais,
risques
et
périls
de
leurs
propriétaires
qui
seront
poursuivis
conformément
aux
lois
et
textes
en
vigueur.
Article
3:
La
société
RAMERY
aura
l'obligation
d'installer
la
signalisation,
le
balisage
du
chantier
au
moins
48
heures
avant
le
début
des
travaux
et
d'afficher
le
présent
arrêté
sur
chaque
panneaù
de
signalisation
durant
le
chantier. Article
4
: Toute
infraction
au
présent
arrêté,
concernant
le
dépassement
de
la
surface
autorisée,
l'installation
non
conforme
à
l'autorisation,
ou
de
trouble
de
l'ordre
public
fera
l’objet
d'un
procès-verbal
susceptible
de
poursuites
sur
le
fondement
des
articles
R.610-5
du
code
pénal
et
R.116-2
du
code
de
la
voirie
routière, Article
5
:Afin
que
soit
respectée
la
sécurité
réglementaire,
la
société
DS
TRAVAUX
devra
effectuer
ses
travaux
à
plus
de
6
mètres
du
Gabarit
Limite
d'Obstacle
(GLO)
du
tramway.
L'accès
piétons
devra
être
maintenu
sur
le
trottoir,
Le
pétitionnaire
devra
se
rapprocher
des
services
du
SIMOUV
pour
tout
aspect
sécuritaire
avant
son
intervention.
Article
6:
Les
Services
Techniques
de
la
ville
d'Anzin
et
MM.
les
agents
de
la
Police
Municipale
d'Anzin,
de
la
police
pluri-communale
ainsi
que
les
agents
de
surveillance
de
la
voie
publique
d'ANZIN,
MM.
le
Commissaire
de
Police
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
ampliation
sera
adressée
à
M.
le
Chef
du
Centre
de
Secours
d’ANZIN,
Monsieur
le
Président
de
VALENCIENNES
METROPOLE
(direction
de
l'environnement),
Groupe
NICOLLIN,
MM.
les
Directeurs
du
SAMU
et
du
SMUR
de
Valenciennes,
TRANSVILLES.
Article
7 :
Conformément
aux
dispositions
des
articles
R421-1
et
suivants
du
Code
de
la
Justice
Administrative,
le
tribunal
administratif
de
Lille
peut
être
saisi
par
voie
de
recours
formé
contre
le
présent
arrêté
dans
un
délai
de
deux
mois
commençant
à
courir
à
compter
de
la
date
de
sa
notification
où
sa
publication
et/ou
de
son
affichage.
Les
personnes
résidant
en
outre-mer
et
à
l'étranger
disposent
d'un
délai
supplémentaire
de
distance
de
respectivement
un
et
deux
mois
pour
saisir
le
tribunal,
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr.
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
administrative
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le
délai
de
recours
contentieux
qui
recommencera
à
courir
soit
à
compter
de
la
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale,
soit
deux
mois
après
l'introduction
du
recours
gracieux
en
l'absence
de
réponse
de
l'autorité
territoriale
pendant
ce
délai.
ANZIN,
le
27
D
202
LÉ
#2
a |
Pour
le Maire,
Par
délégation,
‘sn
M.
Aldo
TETTINI
j
à
Adjoint
à l'Aménagement
du
Territoire,
Maire
d'Anzin;
"Habitat,
Lutte
contre
l'insalubrité
i
é
Projet
Conseiller
epar
mental
&
Grands
Projets
17
Vice-Présidéi
e
Valenciennes
Métropole