Arrêté - 2026.03.381 permission de voirie rue de bourgogne sis 10 rue des flandres cpte catlp

Documents similaires

Arrêté - 2026.03.380 permission de voirie rue des arrious c

Arrêté - 2023.03.377 permission de voirie avenue de sarsan

Arrêté - 2026.02.155 permission de voirie pour la parcelle

Arrêté - 2026.03.386 permission de voirie rue des pyrenees

Arrêté - 2026.03.376 permission de voirie 53 boulevard roge

Arrêté - 2026.04.416 permission de voirie rue lucien pourxe

Arrêté - 2026.02.157 permission de voiriee 7 route de julos

Arrêté - 2026.02.156 permission de voirie7 rue de pau pour

Arrêté - 2026.02.158 permission de voirie 1 chemin destrade

Arrêté - 2026.03.382 permission de voirie 47 avenue eugene

Arrêté - 2026.03.381 permission de voirie rue de bourgogne sis 10 rue des flandres cpte catlp Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Lourdes. Lien du pdf (Arrêté - 2026.03.381 permission de voirie rue de bourgogne sis 10 rue des flandres cpte catlp)Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Eau et assainissement, LOURDES des P ec 5e

——— VILLE DE LOURDES —

RIPU3LIQUEI FRANÇAISE

Nature de l’acte : 8.3

N° 2026 03 381

Mis en ligne le 2. 4 do L

PERMISSION DE VOIRIE POUR CRÉATION D'UN BRANCHEMENT SUR LE RÉSEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE, RUE DE BOURGOGNE AU DROIT DE L'IMMEUBLE SIS N° 10 RUE DES FLANDRES POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TARBES LOURDES PYRÉNÉES

Le Maire de la Ville de Lourdes,

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre Les communes, les départements, les régions et l’état,

Vu Le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, huitième partie signalisation

temporaire, approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié),

Vu le guide technique de remblayage des tranchées,

Vu la demande de la Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées ZI Bastillac rue Morane Saulnier 65000 TARBES (eaux.contact@agglo-tlp.fr), concernant des travaux de création d’un branchement sur le réseau d’adduction d’eau potable, rue de Bourgogne, au droit de l’immeuble sis n°10 rue des Flandres,

Considérant que l'occupation du domaine public communal et la réalisation des travaux ne saurait être admise que dans des conditions qui permettent de respecter la liberté et La commodité de la circulation, de préserver La sécurité des usagers et des tiers, d’en assurer une utilisation conforme à la destination et d’en garantir la conservation,

Considérant que la ville de Lourdes est une ville touristique dont certaines rues nécessitent de prendre des mesures réglementant la circulation et/ou le stationnement des véhicules sur la voie publique, de prévenir Les accidents et de garantir la sécurité des usagers

ARRETE

Article 1 - Autorisation

Le concessionnaire Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, domiciliée ZI Bastillac rue Morane Saulnier 65000 TARBES est autorisé à occuper le domaine public, afin de réaliser des travaux de création d’un branchement sur le réseau d’adduction d’eau potable, à l'adresse suivante:

rue de Bourgogne, au droit de l’immeuble sis n° 10 rue des Flandres

Le demandeur devra concevoir ses ouvrages de manière à se prémunir contre les contraintes inhérentes à l'occupation du domaine public routier et en particulier contre Les mouvements du sol, Les tassements de remblais, les vibrations, l’effet d'écrasement des véhicules lourds, les infiltrations, les mouvements affectant les tabliers des ouvrages d’art et les déversements accidentels de produits corrosifs par Les usagers de la route.

La ville de Lourdes ne garantit ni la stabilité, ni la pérennité, ni l’adéquation du domaine public avec les ouvrages projetés par Le demandeur.

. VILLE DE LOURDES

2, RUE DE L'HÔTEL DE VILLE - 65100 LOURDES - FRANCE

Tél. : 33 [05 62 94 65 65 / Fax: 33 (0}5 62 46 10 36 - www.lourdes.frLes déblais de chantier non utilisés seront évacués et transportés dans une décharge autorisée à les recevoir par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou par l'entreprise chargée d’exécuter les travaux.

Les remblais seront réalisés selon les prescriptions définies en annexe et le guide technique de remblayage des tranchées.

Concernant les réfections définitives, il sera appliqué une sur-largeur de 10cm sur chaque côté de la tranchée. Les constitutions des réfections définitives sont celles définies en annexe. Pour celles situées sous chaussée, il sera pris La constitution qui se rapproche le plus de celle en place.

Attention, cette permission de voirie ne vaut pas arrêté de circulation. Le permissionnaire devra aussi

être muni d’un arrêté de circulation pour les travaux situés sous domaine public (interdiction de sta-

tionnement, chaussée rétrécie, circulation modifiée...).

La commune ayant mis en place l'extinction de l'éclairage public La nuit, les dispositifs pour la signalisa - tion des chantiers devront être obligatoirement réfléchissants.

Article 2 - Prescriptions techniques particulières.

Réalisation de travaux sous chaussées :

En cours de travaux :

La réalisation de la tranchée se fera par un découpage du revêtement soigné à la scie à disque, à la bêche mécanique, à

la trancheuse ou tout engin permettant un découpage droit et net.

Le remblaiement se fera selon le guide de remblaiement des tranchées LCPC/Setra avec un enrobage en remblai auto- compactant autour de la canalisation, un remblai PSI de densification Q4 et un remblai PSR de densification Q3 sur un

minimum de S0cm en partie supérieure (GNT2 de type A).

Un enrobé à froid à minima sera demandé pour la réfection provisoire du revêtement fini sur une épaisseur de 5cm.

Phase définitive :

Trois à quatre mois après Les travaux, et afin d’attendre un éventuel tassement de tranchée, un décou- page du revêtement sera réalisé par un découpage dépassant de 10cm de part et d’autre de la réfection provisoire (et jusqu’au caniveau afin d'éviter tout délaissé occasionnant un point de fragilité) Un rabotage

de l’enrobé à froid sera réalisé en vue de la réalisation d’un enrobé à chaud type BBSG sur 6 à 8cm d'épaisseur.

Réalisation de travaux sous trottoirs:

En cours de travaux :

La réalisation de la tranchée se fera par une découpe soignée à la scie à disque ou tout engin permettant un découpage droit et net du trottoir en enrobés.

Le passage de canalisation, en sous œuvre, sous bordures et caniveaux sera scrupuleusement interdit afin d'éviter tout tassement de la tranchée et démobilisation des ouvrages maçonnés. La réfection des bordures et caniveaux se fera en bordure préfabriquée de classe de résistance T (si re- pose impossible), sur un lit de pose de 10cm minimum de béton spécial bordure C16/20, soigneusement épaulé au 2/3.

Le remblaiement se fera selon Le guide de remblaiement des tranchées LCPC/Setra avec un enrobage en

remblai auto-compactant autour de la canalisation, un remblai PSI de densification Q4 et un remblai PSR de densification Q3 sur un minimum de 30cm en partie supérieure (GNT2 de type À). Hors contrainte technique d’un réseau peu profond dont la charge en couverture devra être renforcée. La réfection du trottoir sera reprise en enrobé à froid sur Une épaisseur de 5cm.

Phase définitive :

Trois à quatre mois après les travaux (attente du tassement de l’ouverture), l’enrobé à froid sera raboté, un nouveau sciage avec un surplus de 5 à 10cm autour de la fouille sera réalisé et sur toute la largeur du trottoir, afin de permettre La réfection du trottoir en enrobé à chaud BBM 0/6.Article 3 - Durée de l’autorisation.

Cette autorisation est délivrée tant que le permissionnaire aura l’utilité des ouvrages décrits ci-dessus et sous réserve des dispositions prévues dans cette permission

Elle prend effet à compter de la date de notification au permissionnaire de cette permission de voirie.

rticle 4 - Précarité, révocabilité autorisation

Cette autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Elle peut être retirée avant l’expiration du délai prévu soit lorsque l'intérêt de la circulation ou de la voirie Le requiert, soit pour inexécution des conditions prévues par cette autorisation, soit par ce que le bénéficiaire porte atteinte au droit des tiers, soit parce que l'autorisation est susceptible de compromettre la conservation du domaine public.

Le permissionnaire doit se conformer à la décision de l’administration sans pouvoir prétendre à une indemnisation et doit remettre en état les lieux à ses frais.

Article 5 - Utilisation, durée autorisation

L'autorisation est nominative et ne peut être prêtée, louée, vendue ou cédée. Elle ne peut pas être utilisée pour une occupation autre que celle prévue par cette dernière.

Toute autorisation est périmée de plein droit lorsque cette dernière prend fin.

Article 6 - Vérification préalable de l’implantation des ouvrages.

Le permissionnaire doit se conformer aux dispositions prévues dans Le Code de l'Environnement, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport

Article 7 - Signalisation et balisage des chantiers.

Le permissionnaire à La charge de la signalisation de son chantier dans Les conditions prévues par . l'instruction interministérielle sur La signalisation routière, . par la Police Municipale et La Police Nationale,

. par les services techniques,

° par l’arrêté de circulation délivré à l’occasion des travaux.

IL est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation et du balisage.

La ville se réserve le droit d'intervenir d’office, sans mise en demeure et aux frais du permissionnaire lorsque qu’elle juge que la signalisation ou Le balisage sont insuffisants ou qu’ils présentent un risque pour les usagers.

Le bénéficiaire a l'obligation d’informer sans délai les services techniques de la ville de Lourdes s’il lui apparaît que les prescriptions de l'arrêté réglementant la circulation au droit du chantier doivent être adaptées.

Article 8 - Respect des réglementations en matière de conditions de travail, de la sécurité et de la protection de la santé.

Le permissionnaire veille à respecter les disposions prévues dans le code du travail et plus particulièrement les règlements relatifs à l'hygiène, la sécurité et La protection de la santé.

Article 9 - Préparation du chantier, circulation et stationnement.

Au moins dix jours avant le commencement des travaux, le permissionnaire devra transmettre une

demande d'arrêté aux Services Techniques de la Ville de LOURDES, ceux ci se réservent le droit d'organiser une réunion sur site afin de réaliser un piquetage et un état des lieux contradictoire.

Article 10 - Remise en état des lieux après achèvement des travaux. Dès l’achèvement des travaux, le permissionnaire s’assure que tous Les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois, sont enlevés, à réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés à la voie ou à ses dépendances et rétablir dans leur premier état les chaussées, trottoirs et tous ouvrages qui auraient été endommagés. Ces travaux sont réalisés sous Le contrôle des services techniques. Un état des lieux contradictoire peut être demandé par le service afin de constater la bonne exécution des travaux et la remise dans leur premier état du domaine public.Faute par le permissionnaire d’observer les prescriptions ci-dessus, il est pourvu d'office et à ses frais, par la commune ; après mise en demeure restée sans effet. Dans le cas d’un danger imminent, les travaux sont réalisés d’office par la commune aux frais de l’intervenant et sans mise en demeure.

Article 11 - Entretien des ouvrages établis sur ou sous le sol de la voie publique.

Les ouvrages établis dans l’emprise de la voie publique doivent toujours être entretenus en bon état. L’inexécution de cette prescription entraîne le retrait de l’autorisation indépendamment des mesures qui peuvent être prises contre le permissionnaire pour réprimer la contravention de voirie et supprimer les ouvrages.

Le permissionnaire veillera tout particulièrement à la propreté de son emprise et de ses abords.

Article 12 - Remise en ét rès expiration d rmission

À l'expiration de la permission, Le permissionnaire doit remettre dans leur état premier le domaine public soit pour la date de fin de cette permission, soit selon les délais mentionnés par l'autorité administrative lorsque que cette dernière est retirée.

Article 13 - Réserve des droits des tiers - Réglementations diverses. Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme et

d'obtenir les autorisations prévues par le code de l'urbanisme.

Article 14 - Application de l’arrêté

Madame la Directrice des Services de la ville de LOURDES et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui Le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Lourdes, le 25 mars 2026

Le Maire,

Notifié Le ......................................

a Par courrier recommandé envoyé le ....................

a Par remise en main pr fe

SPar mail envoyé Le @:%*<. | EU LR €

Je soussigné(e).......................,...,........

Signature : .............4us ii sessosssoces.

Certifie avoir recu un exemplaire du présent acte. À compter de

cette date, le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour

excès de pouvoir devant le

Tribunal Administratif de PAU

Cours Lyautey - 64000 PAU

dans un délai de deux mois.