Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 60 ST 2025 Roger Martin 25 rue des Vosges 1
Arrêté - 57 ST 2025 Roger Martin Rue Chales Frechin 1
Arrêté - 59 ST 2025 Roger Martin 53 rue Louis Pergaud 1
Arrêté - 68 ST 2025 Roger MARTIN Rue rene Quillot
Arrêté - 58 ST 2025 Roger Martin 16 rue du Mt Randon 1
Arrêté - 56 ST 2025 Roger Martin 15 rue Robespierre
Arrêté - 105 ST 2025 Roger MARTIN 6 rue Robespierre
Arrêté - Arrete 61 ST 2024 Roger Martin 55 avenue de la Rep
Arrêté - Arrete 85 ST 2025 Roger MARTIN 3 rue des Carrieres
Arrêté - Arrete 15 ST 2025 Roger MARTIN Rue et Square de la
Arrêté - 55 ST 2025 Roger Martin Rue des Gleux 1
Document publié le Mardi 6 février 1996 par la commune de Lure.
Lien du pdf (Arrêté - 55 ST 2025 Roger Martin Rue des Gleux 1)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Sécurité routière,
ARRETES DU MAIRE PORTANT
PERMISSION DE VOIRIE
VILLE DE LURE
Arrêté du Maire portant permission de
voirie n° 55/ST/2025
OBJET :
TRAVAUX DE VOIRIE
Abaissement de trottoir
Accès PMR
Rue des GLEUX
REGLEMENTATION DE LA
CIRCULATION ET DU
LE MAIRE DE LA VILLE DE LURE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales en
vigueur,
VU le Code de la Route et ses textes subséquents en
vigueur,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation
routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 06
novembre 1992, livre | — Huitième partie : signalisation
temporaire,
VU la circulaire n° 96-14 du 06 février 1996 relative à
l'exploitation sous chantier,
VU les règlements municipaux concernant la
circulation dans l’agglomération de LURE en vigueur,
VU la demande formulée par l'entreprise ROGER
MARTIN — ZA Champ au Roi, rue des Prés BAULERE
70000 VAIVRE ET MONTOILLE devant réaliser des
STATIONNEMENT travaux de voirie aux abords du N°27 rue des Gleux, pendant 8 jours (réfection définitive comprise) entre
lundi 05 mai 2025 — 7h00 et vendredi 27 juin 2025
— 17h00,
- CONSIDERANT qu'il convient à cette occasion de
prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires
dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité publique,
Durée : 8 jours
(Réfection définitive comprise)
Entre lundi 05 mai 2025 — 7h00
et vendredi 27 juin 2025 — 17h00
ARRÊTE
Article 1 : Autorisation
Le pétitionnaire, l’entreprise ROGER MARTIN est AUTORISEE à occuper le domaine public et à exécuter les
travaux de voirie cités en objet, pendant 8 jours (réfection définitive comprise) entre le lundi 05 mai 2025
— 7h00 et le vendredi 27 juin 2025 — 17h00.
L'autorisation d'exécuter les travaux est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme
prévues par le code de l'urbanisme en vigueur.
Cette autorisation d'occupation du domaine public est accordée sous réserve du respect de l'intégrité des sols,
du mobilier urbain et des massifs floraux compris dans l'emprise de l’autorisation. Les opérations de nettoyage
consécutives à l'occupation du domaine public sont à la charge du pétitionnaire. En cas d'anomalie, la Ville de Lure se réserve le droit de facturer les opérations de remise en état ou de nettoyage nécessaires.
L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu.
Article 2 : Circulation
En raison des travaux, la circulation des véhicules de toutes natures sera RALENTIE et la limitation de vitesse
sera abaissée à 20 km/h en dessous de la vitesse en vigueur dans l'emprise des travaux.
La circulation des véhicules de toutes natures à l’exception des véhicules et engins de chantier du
pétitionnaire se fera en CHAUSSEE RETRECIE.
Hôtel de Ville - 2, rue de la Font + B.P. 167 + 70204 LURE Cedex » Tél. 03 84 89 01 OI + Fax 03 84 89 01 10 Courriel : mairie(@lure.fr — www.lure.fr Dans le cadre de ces travaux, le pétitionnaire sera autorisé à installer sur le domaine public les pré-
signalisations et signalisations réglementaires et temporaires 72 heures maximum avant le commencement des travaux.
Celles-ci devront être masquées et retournées afin de ne pas perturber l’orientation des usagers de la
route ni gêner la circulation piétonnière.
Lors que les travaux ne nécessitent pas une modification du plan de circulation, le pétitionnaire devra
retourner et stocker sur le bas-côté les dispositifs de signalisations et de déviations temporaires, à
l'exception du balisage de la zone des travaux, de la signalisation temporaire d'approche, de position
et de fin de prescription de travaux.
Article 3 : Circulation piétonnière
Pour des raisons de sécurité et d'accessibilité, pendant la période des travaux, la circulation piétonnière et notamment des personnes à mobilité réduite devra être maintenue et sécurisée par un cheminement clairement identifié, d’une largeur de 1,40m protégé par des barrières présentant toute garantie de solidité et de stabilité ou déviée sur le trottoir opposé.
Article 4 : Stationnement
En raison de ces travaux, le stationnement des véhicules de toute nature sera INTERDIT dans la zone des travaux aux jours et heures cités à l’article 1 à l'exception des véhicules du pétitionnaire, des forces de l'ordre et de secours, des Services Techniques municipaux et plus généralement les véhicules ayant une mission de service public.
48 heures avant le commencement des travaux, le pétitionnaire procédera à la mise en place de panneaux de stationnement interdit réglementaires de type B6a1. Le présent arrêté devra être affiché en complément sur lesdits panneaux et aux extrémités de la zone des travaux.
En dehors de la période d'exécution des travaux, ces panneaux ne devront en aucun cas gêner le
stationnement des véhicules de toute nature.
Article 5 : Signalisation / Déviation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle de signalisation routière, livre 1,8 partie (signalisation temporaire).
Les pré-signalisations, signalisations et déviation règlementaires et temporaires seront mises en place
par le pétitionnaire le moment venu.
La surveillance et l’entretien seront assurés de jour comme de nuit et pendant toute la durée des travaux, y compris le WE par le pétitionnaire.
Les dispositifs de circulation routière, piétonnière et stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l’avancement des travaux par le pétitionnaire.
Les dispositifs de signalisations et de déviations temporaires devront être lestés dans les règles de
l’art.
Article 6 : Prescriptions générales
Le déroulement des travaux devra être réalisé dans les règles de l'art et suivant les prescriptions des Services Techniques municipaux suivantes :
Pour des raisons de sécurité, de responsabilité et des lieux, le pétitionnaire devra signaler et clôturer la zone des travaux et de stockage des fournitures, matériaux et engins de chantier par un dispositif
matériel rigide s'opposant notamment aux chutes des personnes.
Ce dispositif pourra être réalisé par des barrières, en état, de sécurité de type chantier réglementaire ou de type Vauban jointives et normalisées ou suivant l’importance des travaux et des lieux, par une clôture mobile constituée de grilles de type HERAS ou de même genre. Celles-ci devront être reliées entre elles par des colliers anti-vandalisme haute sécurité.
Le présent arrêté devra être affiché sur le dispositif de sécurité, en complément des panneaux de chantier et de signalisation classe 2 rétroréfiéchissant et réglementaires.
Pour des raisons de sécurité, son éclairage nocturne pourra être imposé par les Services Techniques.
Les rubans bicolores rétro réfléchissants ne seront pas tolérés comme balisage de la zone des travaux
et de stockage.
2/4 La mise en place des dispositifs de signalisation et de sécurité ne devra en aucun cas affecter les
revêtements du domaine public. Dans le cas contraire, les détériorations devront être reprises dans le
cadre de la réfection définitive aux frais du pétitionnaire.
La signalisation, l’entretien et le balisage se trouvant sur le domaine public seront sous la seule et entière responsabilité du pétitionnaire de jour comme de nuit et ce jusqu’à la réfection définitive.
Le pétitionnaire sera tenu pour seule et entièrement responsable de tous accidents causés aux tiers par suite
de ces travaux. ll devra prendre toutes précautions pour éviter, dans la mesure du possible, de salir les abords du chantier ainsi que les chaussées empruntées par ses transports de terre ou de matériaux. Ceux-ci devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de route une partie de leur contenu.
Le pétitionnaire est interdit de préparer des matériaux salissants sur la voie publique sans avoir pris les
dispositions nécessaires à la protection des revêtements en place ainsi que des réseaux de collecte d'eaux pluviales. Toutes les surfaces tâchées et/ou dégradées, soit par des huiles, soit par du ciment ou autres produits, Seront remises en état ou refaites, aux frais du pétitionnaire.
Tous rejets (résidu de nettoyage, peinture, laitance, huile, produits chimiques, gravillon, gravier, ...) sont
strictement interdits. L'état des regards et des avaloirs pourra être contrôlé par les services Techniques municipaux.
Pour tout problème de tassements, nids de poule, ou déformations en lien avec ces travaux et pouvant
être cause de danger ou d’insécurité pour les usagers et riverains des voies concernées, le pétitionnaire
devra intervenir dès sa connaissance.
A la suite des travaux, les accotements compris dans la zone des travaux devront être stabilisés et la pente équivalente à son état initial devra être conservée.
Chaque jour en fin de journée et ce jusqu'à la fin des travaux, le pétitionnaire devra rendre le domaine
public balayé et propre de tous gravats et autres matériaux.
Le pétitionnaire devra, le temps des travaux, maintenir en permanence l'accès des véhicules et des
piétons aux propriétés riveraines par des moyens adaptés
L'accès aux infrastructures publiques ainsi qu'aux ouvrages de distribution devra être maintenu. Les accessoires nécessaires au fonctionnement de ces ouvrages tels que : bouches à clé, siphons, regards, chambres de réseaux, armoires, postes, dispositifs de lutte contre l’incendie, etc. doivent rester visibles et visitables pendant et après la durée des travaux.
En attente de la réfection définitive (travaux compris dans la période citée à l’article 1), les fouilles temporaires (sur trottoir et chaussée) devront être réalisées IMPERATIVEMENT en enrobé à froid d’une épaisseur suffisante (suivant le trafic) et ce dans les règles de l’art jusqu’à la réfection définitive.
Si, pour des raisons imprévues, la réfection définitive ne pouvait pas être réalisée dans les délais
impartis, le pétitionnaire devra IMPERATIVEMENT refaire une demande d’arrêté à Monsieur le Maire de LURE.
Article 7 : Pénalités de retard / intervention communale pour raison de sécurité S'il y a déclenchement de l’astreinte technique communale pour le non-respect des prescriptions techniques établies dans cet arrêté, le pétitionnaire se verra facturer l'intervention ou des pénalités de retard (par jour calendaire) suite à une non-réfection de fouille temporaire en enrobé à froid ou définitive non réalisée dans la période définie dans cet arrêté.
Conformément aux dispositions prises par la municipalité, le coût de l'intervention ou des pénalités seront facturées selon les tarifs en vigueur au 1er janvier de l’année en cours fixé par voie de décision municipale n°60 du 29 novembre 2024 applicable au 1er janvier 2025.
Article 8 : Date de l’affichage de l’arrêté
Le présent arrêté sera affiché impérativement 48 heures avant le début des travaux. Il devra être
maintenu en place pendant toute la durée des travaux de part et d'autre de leur emprise par le
pétitionnaire.
Article 9 : Occupation temporaire du domaine public / contact Lors du démarrage des travaux (mise en place de la signalisation et de la zone des travaux sur le domaine
public) et/ou lors de la réfection, le pétitionnaire devra impérativement informer les Services Techniques
Municipaux au 03.84.89.01.07 ou 06.88.05.14.17.
3/4 Article 10 :
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le pétitionnaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons dans les meilleurs délais.
En cas d'urgence avérée, le gestionnaire de la voirie se substituera à lui et les frais de cette intervention seront à la charge du pétitionnaire et récupérés par l'administration au moyen d'un titre de recette émis à son encontre.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés notamment l'accès aux propriétés riveraines.
L'intervenant ne peut se prévaloir de l'autorisation qui lui sera accordée en vertu du présent arrêté au cas où
elle produirait un préjudice aux dits tiers.
L'intervenant est civilement responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait
ou à l’occasion des travaux, qu'il y ait ou non de sa part, négligence, imprévoyance ou faute.
Il garantira la collectivité de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle de ce chef. La commune
se réserve le droit d'agir par toutes voies administratives ou judiciaires existantes pour sanctionner toute
infraction au présent règlement.
Article 11:
Toute infraction au présent arrêté qui sera constatée sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 12 :
En cas de nécessité, en matière de sécurité, de circulation et de stationnement, le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie de LURE pourra prendre toutes les dispositions urgentes qui s’imposeraient et charge à lui
d'en rendre compte à Monsieur le Maire dans les meilleurs délais.
Article 13 : Ampliation
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie Nationale de LURE - Monsieur la Chef du Centre d'intervention Principal de LURE
- Monsieur le Chef de la Police Municipale
- Le pétitionnaire : L'entreprise ROGER MARTIN- Agence Haute-Saône — ZA Champ au Roi, rue des Prés BAULERE 70000 VAIVRE et MONTOILLE pour attribution
Ils sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait(é LURE, 1è08 avril 2025
NOTIFIE LE :
Nom et cachet de l’entreprise : |
Signature :
se
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé
qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concemant, auprès de la Mairië de Lure ci-dessus
désignée.
La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif compétent dans les 2 mois à compter de sa notification.
4/4