Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2026 0117 LEBRETON 22 rue de la Motte Luquet
Arrêté - 2026 0145 LEBRETON 15 impasse Electra
Arrêté - 2026 0096 LEBRETON Avenue du General Leclerc
Arrêté - 2026 0158 LEBRETON 54 56 avenue du Capitaine Jean
Arrêté - 2026 0093 BSTP Rue des Quatre Vents
Arrêté - 2026 0098 BSTP Rue des Quatre Vents
Arrêté - 2026 0157 EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Rue du Paradis
Arrêté - 2026 0115 SOA 101 rue du Faubourg de Bourgogne
Arrêté - 2026 0107 SOLTECHNIC 14 rue du Moulin Pinault
Arrêté - 2026 0094 BSTP Rue de la Maison Plate
Arrêté - 2026 0150 LEBRETON 22 rue de la Motte Luquet
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Jean-de-Braye.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 0150 LEBRETON 22 rue de la Motte Luquet)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Données personnelles,
République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
SAINT-JEAN
DE BRAYE
Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune de Saint-Jean de Braye
ARRETE N°ST2026_0150
22 rue de la Motte Luquet - LEBRETON
Le maire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre | - huitième partie : signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié),
Vu le règlement de voirie approuvé au conseil municipal du 17 décembre 2010,
Vu la demande formulée par l'entreprise LEBRETON, pour le compte d’ENEDIS, en charge d'effectuer des travaux de terrassement et de raccordement électrique.
Considérant qu'il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le stationnement et la signalisation pendant la durée des travaux,
ARRÊTÉ
Article 1 : À compter du 15 juin jusqu’au 17 juillet 2026 le stationnement sera totalement interdit et réputé gênant au droit des travaux. Seuls les véhicules de l’entreprise en auront la possibilité. La circulation sera régulée manuellement si besoin. L'entreprise sera autorisée à installer sa nacelle sur le trottoir le temps des travaux.
Article 2 : Les véhicules en stationnement illicite seront évacués en application de l'article R417-10 de code de la route. À ce titre une procédure de mise en fourrière ou de déplacement pourra être déclenchée.
Article 3 : La vitesse sera réduite à 30km/h au droit des travaux.
Article 4 : Les piétons et cycles devront suivre le cheminement mis en place pendant les travaux. À cet effet, une signalisation conforme sera installée en amont et en aval du chantier.
Article 5 : La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sur la voie publique sera : - réalisée conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, notamment l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie)
- enlevée pendant les périodes d'inactivité du chantier.
Arrêté N°ST2026_0150 1/2 La fourniture, la mise en place, l'entretien et l'enlèvement des panneaux de signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à l'entreprise chargée des travaux. Les panneaux devront être éclairés pendant la nuit et maintenus en parfait état. Toute la signalisation du chantier sera de la
responsabilité et à la charge de l’entreprise.
Article 6 : Aucune fouille sur chaussée et trottoir ne restera ouverte en dehors des horaires de travail de l'entreprise sans une protection renforcée. Les tranchées non protégées sur chaussée et trottoir, devront être rebouchées définitivement le jour même de leur réalisation et colmatées provisoirement en enrobé à froid, au cas où la réfection définitive ne pourrait être faite le jour même.
Article 7 : L'entreprise devra assurer la propreté du trottoir et de la chaussée au droit de l'accès au chantier au moyen d’un balayage mécanique ou manuel, autant que nécessaire pour obtenir un résultat correct.
Article 8 : Les chaussées et trottoirs devront être rendus libres dans leur intégralité les vendredis soir, samedis, dimanches et jours fériés.
Article 9 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier par l’entreprise.
Article 10 : Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire. Il fera l'objet d’une publication sur le site internet de la ville.
Article 11 : Le maire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation est adressée à : - Monsieur le Commissaire de Police,
- l'entreprise chargée des travaux
- la police municipale.
Article 12 : Le maire soussigné certifie le caractère exécutoire du présent acte. Dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, le présent acte peut faire l’objet soit d’un recours gracieux adressé au maire, soit d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif d'Orléans (28 rue de la Bretonnerie) ou via l'application Télérecours citoyens accessible sur www.telerecours.fr. L'introduction d’un recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux, qui ne recommence à courir qu'à compter du rejet explicite ou du rejet implicite né du silence de l'administration pendant deux mois.
Article 13 : La ville de Saint-Jean de Braye, en sa qualité de responsable de traitement, collecte et traite les données personnelles dans le cadre de la gestion des actes municipaux. Pour en savoir plus sur la gestion des données personnelles et pour l'exercice des droits, la notice d'information relative au Règlement Général sur la Protection des Données est disponible sur le site internet de la ville.
A Saint-Jean de Braye, le {9 jyy 2026
Pour le Maire, et par délégation,
L'adjoint délégué à l'urbanisme et au
développement harmonieux de la ville
Claude MIGNON
Arrêté N°ST2026_0150 2/2