Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2025 012 rue des manets signe
Arrêté - 2023 036 rue des manets signe
Arrêté - 2024 105 arrete de stationnement et de circulation
Arrêté - 2025 227 11 rue des manets signe
Arrêté - 2023 146 11 rue des manets signe
Arrêté - 2026 043 11 rue des manets signe
Arrêté - 2023 162 11 rue des manets prolongation signe
Arrêté - 2024 057 arrete de circulation demenagement 116 ru
Arrêté - 2023 009 manets peguy
Arrêté - arrete 2021 094
Arrêté - arrete 2022 094 rue des manets
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Franqueville-Saint-Pierre.
Lien du pdf (Arrêté - arrete 2022 094 rue des manets)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
PA FRANQUEVILLE 2022 1094 = SAINT-PIERRE ARRÊTÉ MUNICIPAL
RÉGLEMENTATION PROVISOIRE DE LA CIRCULATION
ET DU STATIONNEMENT
RUE DES MANETS
Bruno GUILBERT, Maire de la commune de FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE,
Vu,
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212- 1,
L2212-2, L2213-1 et L 2213-2 ;
Le Code de la Route et notamment les articles R110-1 et suivants, R411-8 et R411-25,
R417-1 à R417-13 ;
L’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
L’instruction interministérielle sur la signalisation routière, arrêté du 7 juin 1977 modifié ; L'avis favorable de la Métropole-Rouen-Normandie, gestionnaire depuis Le 1° janvier 2015, des espaces publics dédiés à la voirie ;
La demande de l’entreprise ENEDIS DEVILLE LES ROUEN, sise 28 rue du Docteur Emile Bataille — 76250 DEVILLE LES ROUEN en date du 21/06/2022 en vue des travaux de branchement Enedis sur trottoir et traversée de route, situés rue des Manets à Franqueville Saint Pierre et effectués par l’entreprise AVENEL.
o Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement dans un but de sécurité publique aux alentours du chantier,
ARRÊTE
Article 1%: Du 18/07/2022 au 02/08/2022, en fonction des besoins du chantier : - La circulation de tous véhicules sera réduite et_alternée au droit et à
l’avancement du chantier.
- La gestion de l’alternat se fera manuellement à l’aide de piquets K10a.. - Le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit et à l’avancement du chantier.
- Les dépassements seront interdits.
- La vitesse sera limitée à 30 km/h à proximité de la zone des travaux.
- L'emprise des travaux réduira la largeur de la chaussée.
- Un cheminement « piéton » sécurisé et balisé sera mis en place par l’entreprise et dévoyé sur le trottoir opposé.
Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l’article 1°, l’accès aux habitations riveraines sera toutefois autorisé.
Atticle3: Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place, par et sous la responsabilité de l’entreprise AVENEL de la signalisation provisoire conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation des routes et autoroutes.
Article 4: Les contraventions au présent arrêté, qui sera publié et affiché conformément à la règlementation en vigueur et dans la commune de Franqueville-Saint-Pierre, seront constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5: Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de Justice Administrative le
présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication. Article 6 :
Article 7 :
Pandémie de COVID 19 :
Considérant la pandémie de COVID 19, compte tenu des directives de l’Etat sur la mise en place de gestes barrières, et afin d’assurer la protection des tiers, le pétitionnaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer du respect des gestes barrières et tout spécialement de la distanciation sociale. Pour cela, il devra mettre en place :
- un périmètre de balisage strict des chantiers,
-__ former et faire respecter les consignes auprès de ses travailleurs,
- afficher au besoin le respect des gestes barrières en entrée et sortie de chantier,
- mettre en place des cheminements de piéton clairs et lisibles permettant le respect de la distanciation sociale
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Pour exécution :
- L'entreprise ENEDIS (christophe.huys@enedis.fr)
- l’entreprise AVENEL (enedis@avenel.fr)
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Boos
- Madame le Brigadier chef principal de la Police Municipale
Pour information :
- Madame la Directrice du Pôle Transport, mobilité, déplacements de la Métropole (Filo’r)
- Monsieur le Directeur du Pôle Maîtrise des déchets de la Métropole
- Monsieur le Directeur du groupement des Sapeurs-Pompiers de Seine Maritime - Monsieur le Directeur du SAMU76
Fait à Franqueville Saint Pierre, le 21 juin 2022
Le Maire,
Bruno GUILBERT
\)\
NU
\ESigné par : BRUNO GUILBERT
| “Date : 22/06/2022
Qualité : MAIRE DE
FRANQUEVILLE ST PIERRE
À