Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - t2025 040 sirs rue gutenberg chaussee retrecie
Arrêté - t2025 057 sirs chausse retrecie 22 rue du general
Arrêté - t2025 075 chaussee retrecie rue des vergers
Arrêté - t2025 019 sirs 36 rue des heros
Arrêté - t2025 012 retrecissement chausse rue de la gare
Arrêté - t2023 111 sirs rue des jardins
Arrêté - t2024 39 sirs 15 rue de la dime
Arrêté - t2024 40 sirs 15 rue des pres
Arrêté - t2023 14 sirs rue de l etang
Arrêté - t2025 121 sobeca rue des pinsons
Arrêté - t2025 041 sirs rue ried chaussee retrecie
Document publié le Samedi 15 novembre 2025 à 15h38 par la commune de Wantzenau.
Lien du pdf (Arrêté - t2025 041 sirs rue ried chaussee retrecie)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité routière,
w La Wantzenau
PUBLIÉ
LE
ARRETE
TEMPORAIRE
N°
2025-041
2
à
AVR.
2095
PORTANT
REGLEMENT
DE
CIRCULATION
MARIE
DE LA WANTZENAU
ET
DE
STATIONNEMENT
LA
MAIRE
DE
LA
COMMUNE
DE
LA
WANTZENAU
VU
le
Code
Général
des
Collectivités
Locales
et
notamment
ses
articles
L 2542-1
et
suivants
et
L2213-1
et
suivants,
VU
la loi du
2
mars
1982
portant
décentralisation,
VU
le
Code
de
la
Route
et
notamment
les
articles
L.411-1
et
R.411-21-1,
VU
la demande
de
Monsieur
BAPST
Thierry,
représentant
de
l’entreprises
SIRS
sise 4,
Rue
des
Pêcheurs
à
ECKBOLSHEIM
(67201)
en
date
du
22/04/2025,
CONSIDERANT
que
dans
le
cadre
de
travaux
d’ouverture
de
fouille
pour
R-GDS
pour
une
parfaite
sécurité,
il est
nécessaire
de
modifier
les
règles
de
circulation
et
d'interdire
le
stationnement,
Article
1:
Article
2:
Article
3:
Article
4:
Article
5:
Arrête
Les
règles
de
la
circulation
routière
sur
le
territoire
de
la
Commune
de
La
Wantzenau
sont
modifiées
comme
suit
:
A
partir
du
12
mai
2025
pour
une
durée
de
12
(douze)
jours,
Carrefour
de
la
Route
de
Strasbourg
et
de
la
Rue
du
Ried,
Règlementation
3.02.05
: Voie
à
vitesse
limitée
à
30
km/h.
Réglementation
4.03.02
: stationnement
interdit
et
qualifié
de
gênant
aux
abords
du
chantier.
Directives
:
La
chaussée
sera
rétrécie
de
0,5
m
à
1m
et
la
circulation
des
piétons
sera
déviée
sur
le
trottoir
d’en
face
L'accès
des
services
de
secours
devra
être
possible
pendant
toute
la durée
du
chantier.
Toute
contravention
au
présent
arrêté
sera
constatée
et poursuivie
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
La
signalisation
réglementaire
sera
mise
en
place
par
la
société
SIRS.
Les
services
de
la
gendarmerie
sont
chargés
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Copie
de
la
présente
sera
adressée
à
:
- M.
le
Commandant
le
Groupement
de
Gendarmerie
du
Bas-Rhin,
- Mme.
la
Présidente
de
l’'Eurométropole,
- M.
le
Chef
de
Brigade
de
Gendarmerie
de
La
Wantzenau,
- Compagnie
des
transports
Strasbourgeois,
- M.
Pascal
LEIMENSTOLL,
Evènements
et
Manifestations
à
la
CTS,
- M.
le
Colonel
du
Corps
des
Sapeurs-Pompiers
Professionnels
de
l’Eurométropole,
- M.
BAPST
Thierry
de
l’entreprise
SIRS,
Aux
archives
à
la
Mairie.
9
2
AUR.
2025
Fait
le
La
Maire.
Michéle
KANNENGIESER
MAIRIE
DE
LA
WANTZENAU
11
rue
des
Héros
— CS
70
005
67610
LA
WANTZENAU EE
.
Demande
d'arrêté
de
police
de
la
circulation
Lite
:
Égalite
» Frarerité
Code
de
la route
L411-1
à L411-7
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Code
général
des
collectivités territoriales
L2213-1
à L2213-6.1
.—
A
N°
14024*01
Ministère
chargé
.
|
|
des transports
Gestionnaires
des
réseaux
routiers
Le
demandeur
Particulier C1
Service
public C1
Maître
d'œuvre
ou
conducteur
d'opération CI
Entreprise CI
BAPST
Thierry
Name
PAST
Prénom
: NO
Dénomination :
SIRS
re renenenaamnanreananemmannenema
ad
GREEN
ES
Représenté
par
:
us
iinnnnnennnnnnnnnnens
{
Rue
des
Pêcheurs
Adresse
Numéro :
2 RE
Extension
:
Nom
de
la voie
: Rue
des
Pêcheurs
nee
nn
D
SE
LOU
RS
OS
Code
postal
111 1
1111
Localité :
ECKBOLSTEM
Pays:
nn
ii
0
388
78
90
30
,,.
indinati
4
Téléphone
15107
3 17
11
1
ne
nl
Ce
Indiquez
l'indicatif
pour
le
pays
étranger
: :__51
11
NOM
:
mms
PFÉNOM
:
nn
Adresse
Numéro
:
Extension
:
NOM
de
la
VOIR
:
nr
Code
postal
&__j31 110
1
11}
LOCAIItÉ
: ….........................
PAYS
nmennnnmnnnnsnnnmnenmaenanesnnnens
Téléphone
&__11
3010 10tt
1
11
Indiquez
l'indicatif
pour
le
pays
étranger
: L__11
11
5
COUFTIEL
: nr
@
nnrrrnnrnnrrnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns
Localisation
du
site
concerné
par
la
demande
Voie
concernée
: Autoroute
n°
Route
nationale
n°
Route
départementale
n°
Voie
communale
n°
Hors
agglomération CI
En
agglomération
Q
Point
de
Repère
(PR)
routier
d'origine
d'application
: ……
encres
Q
Point
de
Repère
(PR)
routier
de
fin
d'application
:
ds
QC
Adresse
Numéro
:
Extension
:
Nom
de
la voie :
route
de
Strasbourg
- carrefour
vers la
rue
du
Ried
nr
nn
nn
Æ ns
Code
postal
L
_7, LJ d,
Û,
Localité :
LA
WANTZENAU
RER
Nature
et
date
des
travaux
Permission
de
voirie
antérieure
:
Oui
Q
Non
Si
oui
indiquer
la
référence
: nement
Description des travaux : Ouverture de fouille pour R-GDs : protection cathodique
s
s
+,
à,
0%
26
25
£
vs
0
À
2
Date
prévue
de
début
des
travaux
: Lt
©
Li 3
©
11
17
1
Durée
des
travaux
(en
jours
calendaires):
111717:
Réglementation
souhaitée
2
z
/
.
:
.
L
à
'
à
ô
j
2
Durée
de
la
réglementation
(en
jours
calendaires) : 0,1,2
Date
de
début
de
réglementation
d,2,
Ds:
LATEST
Restriction
sur
section
courante CI
Restriction
sur
bretelles
Q
concerné
: Deux
sens
de
circulation
Q
Sens
des
Points
de
Repères
(PR)
croissants
QI
Sens
des
Points
de
Repères
(PR)
décroissants CI
Fermeture
à la circulation
Q
Basculement
de
circulation
sur
chaussée
opposée
Q
Par
feux
tricolores
Q
Manuellement C1
Neutralisation
de
la bande d'arrêt
d'urgence
(BAU)
Ci
Empiètement
sur
chaussée
largeur
de
voie
maintenue
111:
Suppression
de
voie Ci
nombre
de
voie(s)
supprimée(s)
1__11_ Circuler
Stationner
Dépasser
Véhicules
légers
Q
véhicules
légers
véhicules
légers
Q
poids
lourds
C0
poids
lourds
[2
poids
lourds
CI
Vitesse
limitée
à : LA
CT
km/h
Itinéraire
de
déviation
(à préciser par sens) :
Autres
prescriptions :
Deviation
pleton
La
pose,
le
maintien
ou
le
retrait
de
la
signalisation
spécifique
au
chantier
sont
effectués
par :
Le
demandeur
Une
entreprise
spécialité
Q
NOM
nn
rene
PrÉNOM
:
nn
rennes
Dénomination
: unes
Représenté
par
: nr
Adresse
Numéro
:
Extension
:
Nom
de
la voie
:
nee
Code
postal
111
_j10
11
11
y
Localité
:
re
PAYS :
ui
Téléphone
50 5050
50
0
5 tt
1
11 1
Indiquez
l'indicatif
pour
le
pays
étranger
: L_11
11
COUT
IE
!
ner
@
Pièces
jointes
à
la
demande
Afin
de
faciliter
la
compréhension
et
l'instruction
du
dossier,
la
demande
d'arrêté
est
accompagnée
d’un
dossier
comprenant :
Une
notice
détaillée
avec
notamment
l'évaluation
de
la
gêne
occasionnée
au
usagers
Q
Plan
de
situation
1/10
ou
1/20
000"
QC
Plan
des
travaux
1/200
ou
1/
500$
QI
Schéma
de
signalisation
Q
Itinéraire
de
déviation
1/2
000
ou
1/5
000"
Q
J'atteste
de
l'exactitude
des
informations
fournies
Ci
Le
?
7
0
4
2
OU
2
5
Fait
à
: …
Le
:2
1
©
LE
LIL
ILE
IL
JULIEN
Coralie
NOM
:
rm
Prénom :
La
loi
n°
78-17
du
6 janvier
1978
modifiée
relative
à
l'informatique,
aux
fichiers
et
aux
libertés,
garantit
un
droit
d'accès
et
de
rectification
des
données
auprès
des
organismes
destinataires
du
formulaire. @ SOlIAI198,p euoz NYNIZINVM V7 U RIED
XX
RESEAU GDS
MI EN PLACE DE
CABLE DE PRO
Echelle: 1 : 500 COMMUNE: LA WANTZENAU,
RUE DU RIED LA WANTZENAU
Les documents ou renseignements sur les canalisations de ‘Réseau GDS” sont fournis
à titre purement indicatif et sans engagement de RESEAU GDS
Tous droits réservés - copies ou reproductions interdites
Edité le 31-03-2025 par pkammerer