Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2023 110 STPS pour ENEDIS 69bis rue Le Marchand
Arrêté - 2024 046 stps pour enedis 69 bis rue le marchand
Arrêté - 2024 046 stps pour enedis 69 bis rue le marchand
Arrêté - 2023 066 seip pour enedis 49q rue le marchand
Arrêté - 2023 022 seip pour enedis 49 quater rue le marchan
Arrêté - 2023 050 seip pour enedis 49 quater rue le marchan
Arrêté - 2023 106 STPS pour ENEDIS Avenue du GOLF
Arrêté - 2023 106 STPS pour ENEDIS Avenue du GOLF
Arrêté - 2024 045 seip pour enedis 49 quater rue le marchan
Arrêté - 2024 038 STPS pour ENEDIS Avenue du GOLF
Arrêté - 2023 110 STPS pour ENEDIS 69bis rue Le Marchand
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune de Magny-les-Hameaux.
Lien du pdf (Arrêté - 2023 110 STPS pour ENEDIS 69bis rue Le Marchand)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
_e
ARRÊTÉ
MAGNY-LES-HAMEAUX
Arrêté
portant
permission
de voirie et de
règlementation
temporaire
de
circulation
N° 2023-110-ST LE
MAIRE
de
la Commune
de
Magny-les-Hameaux
;
VU
la
Loi
n°82-213
du
2 mars
1982,
relative
aux
droits
et
libertés
des
collectivités
locales
complétée
et modifiée
par
la
Loi
n° 82-623
du
22 juillet 1982
;
VU
la
Loi
n°83-8
du
7
janvier
1983
modifiée
relative
à
la
répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'état ;
VU
l'arrêté
interministériel
du
24
Novembre
1967
modifié
relatif
à la
signalisation
des
routes
et
autoroutes
;
VU
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière,
approuvée
par
l'arrêté
interministériel
du
7
juin
1977
modifiée
et complétée
;
VU
le
Code
général
des
Collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2122-24,
L.2212-2,
L.2213-1,
L.2213-2,
L.2214-3
et
L.2542-2;
VU
le Code
Pénal,
notamment
l’article
R.610-5
;
VU
le Code
de
la
Route
et
notamment
les
articles
R.110-1,
R.110-2,
R.325-13,
R.130-2,
L.411-1,
R.411-25,
L.325-1
à
L.325-3,
R417-
6,
R417-10
et
R.417-12 ;
VU
le Code
de
la
Sécurité
Intérieure,
notamment
l’article
L 511-1 ;
VU
l’Arrêté
Municipal
14-054-PM
;
VU
la
pétition,
arrivée
en
Mairie
le
23
octobre
2023
de
l’entreprise
STPS,
sise
Zone
Industrielle
Sud
—
CS
17171
77272
VILLEPARISIS
;
CONSIDERANT
que
l’entreprise
STPS,
sise
Zone
Industrielle
Sud
—
CS
17171
77272
VILLEPARISIS
doit
réaliser
des
travaux
d’extension
de
réseaux
BTA
sur
52
mètres,
au
n°
69
bis
rue
Joseph
Le
Marchand,
pour
le
compte
d’ENEDIS,
dans
la
période
du
11 décembre
2023
au
15 janvier
2024.
CONSIDERANT
que
ces
travaux
nécessitent
des
restrictions
de
circulation
et
de
stationnement
au
n°69
bis rue
Joseph
Le
Marchand,
afin
de
permettre
le bon
déroulement
des
travaux.
ARRÊTONS Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliqueront
à compter
de
son
affichage
en
mairie
pour
les
dispositions
générales
et à compter
de
sa
notification
aux
entreprises
chargées
des
travaux
pour
les dispositions
les concernant.
L
RESTRICTION
DE
CIRCULATION
ET
DE
STATIONNEMENT:
ARTICLE
1 :
L'entreprise
STPS
est autorisée
à exécuter
les travaux
cités
ci-dessus,
ARTICLE
2
:
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
11 décembre
2023
au
15 janvier
2024.
ARTICLE
3
:
En
cas
d’intempéries
ou
d’autres
aléas
survenus
au
cours
du
chantier
nécessitant
une
prolongation
de
la durée
de
celui-ci,
la validité
du
présent
arrêté
sera
prorogée
d’autant.
Arrêté
N° 2023-110-ST portant
permission
de voirie et de réglementation
temporaire
de circulation
1 ARTICLE
4
:
ARTICLES : ARTICLE
6:
ARTICLE
7
:
ARTICLE 8
:
ARTICLE 9 : ARTICLE
10 :
ARTICLE
11 :
ARTICLE
12
:
ARTICLE
13
:
ARTICLE
14
:
En
fonction
des
besoins
du
chantier,
les
restrictions
de
circulation
et
de
stationnement
sont
appliquées
comme
suit
:
e
L'entreprise
est
autorisée
à neutraliser
le stationnement
au
droit
du
chantier
afin
de
permettre
le
bon
déroulement
des
travaux.
e
Elle
doit
laisser
une
voie
de
circulation
libre d’une
largeur
de
2.50m
minimum.
e
L'entreprise
devra
mettre
en
place
un
alternat
de
circulation
par
panneaux
pour
une
portion
de
voie
neutralisée
inférieur
à 30
mètres.
+
La
vitesse
des
véhicules
sera
limitée
à 30
km/h
sur toute
la longueur
de
la voie.
Le
stationnement
des
véhicules
de
toute
nature
est
interdit
dans
l’emprise
du
chantier
durant
la
durée
des
travaux.
Les
véhicules
gênants
en
infraction
aux
dispositions
de
l’article
5
sont
mis
en
fourrière
conformément
aux
dispositions
du
code
de
la route.
DISPOSITIONS
GENERALES
APPLICABLES
AUX
ENTREPRISES
CHARGEES
DES
TRAVAUX:
Pour
la
remise
en
état
du
site,
l’entreprise
devra
utiliser
les
mêmes
types
de
matériaux,
dans
les
mêmes
proportions
et leur
mise
en
œuvre
devra
être
réalisée
dans
les
règles
de
l’art,
conformément
aux
prescriptions
de
la
Communauté
d’Agglomération
de
Saint-Quentin
en
Yvelines.
L'entreprise
sera
tenue
responsable
de
la propreté
dans
l’emprise
et aux
abords
du
chantier.
Aucun
dépôt
de
matériels
ni
de
matériaux
n’est
autorisé
en
dehors
de
l’emprise
du
chantier,
sans
une
autorisation
préalable
du
responsable
de
la Voirie.
L'arrêté
devra
être
affiché
sur
le chantier
au
moins
7 jours
avant
le commencement
des
travaux
et
ce
pendant
toute
la durée
des
travaux.
L'entreprise
chargée
des
travaux,
sera
responsable
de
la
mise
en
place
et
du
maintien
de
la
signalisation
et
des
dispositifs
de
protection
temporaire
du
chantier,
de
jour
comme
de
nuit,
pendant
toute
la
durée
des
travaux.
Elle
sera
également
responsable
des
conséquences
pouvant
résulter
d’un
défaut
ou
d’une
insuffisance
de
cette
signalisation.
Le
non-respect
des
obligations
entraînera
la fermeture
immédiate
du
chantier
pour
la durée
de
sa
régularisation. Les
travaux
et
les
restrictions
de
circulation
pour
le besoin
du
chantier
s’appliquent
entre
8h00
et
17h00. Monsieur
le
Maire
de
Magny-les-Hameaux,
Madame
la
Directrice
Générale
des
Services,
Monsieur
le
Lieutenant
de
la
Brigade
de
Gendarmerie,
Monsieur
le
Responsable
de
la
Police
Municipale,
seront
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
dont
ampliation
sera
adressée
à:
—
Monsieur
le Chef
de
Centre
des
Sapeurs-
Pompiers
de
Magny-les-Hameaux,
—
Monsieur
le Président
de
la Communauté
d'Agglomération
de
Saint-Quentin-en-Yvelines,
—
L'entreprise
ENEDIS,
—
L'entreprise
STPS
chargée
des
travaux,
—
L'entreprise
SEPUR,
—
L’entreprisse
SAVAC,
—
L'entreprise
SQYBUS., LEE
Ë
Je
Maire
de Magny-les-Hameaux
NÉE
Vi
e-Président
de
la Communauté
d'Agglomération
NE
ke
88
IVELINES
e Saint-Quentin-en-Yvelines it à
Magny-les-Hameaux,
le 4
décembre
2023
értrand
HOUILLON
Mis
en
ligne
sur le site
internet
de
la ville le :
Q
6
DEC.
2073
Nota:
Le
Maire
certifie
sous
sa
responsabilité
le
caractère
exécutoire
de
cet
acte.
informe
que
le
présent
acte
peut
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Versailles
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
date
de
publication
et/ou
de
notification
(articles
R421-1
à
R421-7
du
Code
de
Justice
Administrative)
Arrêté
N° 2023-110-ST
portant
permission
de
voirie
et
de
réglementation
temporaire
de
circulation
2