Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 319 2025 depots sauvages 2026 tersen compte cavp
Arrêté - 318 2025 elagage 2026 samu compte cavp
Arrêté - 317 2025 enlevement graffitis 2026 thomas vatel ne
Arrêté - 323 2025 maintenance eclairage public video protec
Arrêté - 320 2025 maintenance eclairage public video protec
Arrêté - 323 2025 maintenance eclairage public video protec
Arrêté - 320 2025 maintenance eclairage public video protec
Arrêté - 276 2025 mise en service maintenance cameras ineo
Arrêté - 276 2025 mise en service maintenance cameras ineo
Arrêté - 276 2025 mise en service maintenance cameras ineo
Arrêté - 319 2025 depots sauvages 2026 tersen compte cavp
Document publié le Samedi 4 juillet 2026 à 15h29 par la commune de Bessancourt.
Lien du pdf (Arrêté - 319 2025 depots sauvages 2026 tersen compte cavp)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE Pôle TECH/LW
VAL D'OISE Liberté - Egalité - Fraternité N°319/2025
ARRONDISSEMENT ARRETÉ DU MAIRE
ARGENTEUIL
CANTON
TANT ARRETE PERMANENT
COMMUNE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
BESSANCOURT
Portant autorisation de la circulation et du stationnement des véhicules nécessaires aux interventions pour l'enlèvement des dépôts sauvages sur l’ensemble de la commune.
La Maire de la commune de BESSANCOURT,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2213-1 à L 2213- 6-1 et suivants, relatifs à la police de circulation et du stationnement,
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques,
VU le Code de la Route, notamment ses articles R 417-10 concernant l'arrêt ou le stationnement gênant, R 411-25 et R 411-26 relatifs à la signalisation routière,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Pénal,
VU l'instruction interministérielle du 22 octobre 1963 sur la signalisation routière, modifiée par arrêté du 15 juillet 1974, par la circulaire 68-103 du 30 octobre 1968 et par l'arrêté du 24 novembre 1967, modifié par les arrêtés des 17 octobre 1969, 23 juillet 1970, 8 mars 1971, 27 mars 1973, 10 juillet 1974 et le 07 juin 1977,
VU la demande formulée en date du 24/11/2025, par la Communauté d'Agglomération du Val Parisis (CAVP), pour l'enlèvement des dépôts sauvages sur l'ensemble de la commune,
CONSIDERANT que pour l'exécution de ces travaux, qui se dérouleront ponctuellement au cours de l’année 2026, il est nécessaire, par mesure de sécurité de réduire la vitesse de circulation, d'interdire temporairement le stationnement des véhicules aux abords du chantier.
ARRETE
ARTICLE 1 : L'entreprise TERSEN, SIRET N°317 896 652 00169, 13 route de Conflans, 95480 PIERRELAYE, est autorisée à réaliser les travaux d'enlèvement des dépôts sauvages sur l'ensemble de la commune pour l’année 2026.
ARTICLE 2 : Afin de permettre la réalisation des interventions :
- Le stationnement sera interdit aux abords directs des travaux, - La circulation sera restreinte au droit des travaux,
- La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier, - La circulation sera régulée par des feux de défilement avec une voie neutralisée ou par « un homme trafic ». En règle générale l’entreprise TERSEN doit prendre toutes les mesures utiles pour laisser libre un passage à tous les véhicules et spécifiquement pour les Services de Secours, d'incendie, de Gendarmerie, de Police Nationale, de Police Municipale, de Police Municipale Mutualisée du Val Parisis.
ARTICLE 3 : Les piétons continueront à circuler en toute sécurité, et seront déviés si besoin par les passages piétons grâce à une signalétique préalablement disposée.
ARTICLE 4 : Les panneaux de signalisation nécessaires seront apposés par l’entreprise TERSEN, afin d'assurer la sécurité publique en particulier la sécurisation du cheminement
piétonnier par une déviation des piétons en amont et en aval des travaux. L'entreprise TERSEN sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou
d'une insuffisance de signalisation.
ARTICLE 5 : Le balisage, tant en barrières de chantier pour la protection des travaux, le stationnement interdit et la réduction de la vitesse, seront exécutés par l’entreprise TERSEN qui prendra toutes les dispositions nécessaires pour la pose desdits panneaux, conformément au Code de la Route en Vigueur.
ARTICLE 6 : Les usagers devront se conformer strictement à la signalisation en place ainsi qu'aux instructions qui pourraient leur être données par les agents chargés du service d'ordre. Ils seront déclarés entièrement responsables dans le cas où des accidents viendraient à se produire par suite de la non observation du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront faire l’objet d'une mise en fourrière en application de l’article R 417-10 $ 1! 10° du Code de la Route relatif au stationnement gênant.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera affiché sur les panneaux municipaux par le service compétent et sur le site par l'entreprise effectuant l'intervention pour son compte, à l’aide de panneaux mobiles. En aucun cas, l'arrêté ne sera scotché ou punaisé sur les arbres et/ou le mobilier urbain existant.
ARTICLE 9 : La signalisation sera conforme à l'arrêté interministériel en date du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire. Les Agents travaillant sur le chantier seront équipés de gilets en tissu fluorescent.
La fourniture, la mise en place et l'entretien des panneaux sont à la charge de :
TERSEN
13 route de Conflans
95480 PIERRELAYE
ARTICLE 10 : La voirie publique devra être maintenue en permanence en parfait état de
propreté.
ARTICLE 11 : Le non-respect d'une des clauses du présent arrêté entrainera des poursuites pénales, conformément au code de la route et au code de la voirie routière, notamment l'article
R 116-2.
ARTICLE 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire de la Force Publique d'Ermont, - Monsieur le Chef du Centre de Secours de Bessancourt/ Frépillon, - Police Municipale,
-__ Police Municipale Mutualisée du Val Parisis,
- CAVP,
- Entreprise TERSEN. ARTICLE 13 : Monsieur le Commissaire de la Force Publique d'Ermont, la Police Municipale, ou tout agent de la force publique dûment habilité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié.
Fait à Bessancourt, le 24/11/2025
Pour la Maire et par délégation,
William MOSSE, 5ème Adjoint délégué
aux travaux, suivi du Centre Technique
Municipal, démarche qualité, installation