Arrêté - 2023 041 Travaux electriques 48 boulevard du General de Gaulle Societe Laonnoise de Travaux Publics

Documents similaires

Acte Administratif - Travaux de branchement electrique au 98ter Bouleva

Acte Administratif - Travaux de branchement electrique au 98ter Bouleva

Acte Administratif - Prolongation travaux denfouissement de reseau elec

Acte Administratif - Travaux de sondage sur le reseau EU 75 Boulevard d

Acte Administratif - Travaux de sondages Boulevard du General de Gaulle

Acte Administratif - Prolongation travaxu ded branchement electrique 98

Arrêté - 2024 235 Renouvellement dun branchement gaz 49 bou

Arrêté - 2023 009 Travaux electriques rue de Picardie rue d

Acte Administratif - Travaux de renforcement du reseau de transport AEP

Arrêté - 2023 039 Branchement electrique 11 avenue Ferdinan

Arrêté - 2023 041 Travaux electriques 48 boulevard du General de Gaulle Societe Laonnoise de Travaux Publics Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sarcelles. Lien du pdf (Arrêté - 2023 041 Travaux electriques 48 boulevard du General de Gaulle Societe Laonnoise de Travaux Publics)Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité routière, DEPARTEMENT DU VAL D'OISE N°2023-041

VILLE DE SARCELLES

BG.VF

Objet : Travaux électriques - 48 boulevard du Général de Gaulle A

SARCELLES ARRETE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT TEMPORAIRE

Le Maire de la Ville de SARCELLES,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2213-1 et suivants, Vu le Code de la Route, et notamment ses articles R 417-1, R 417-6, R417-12,R 415-11 et R 411-8, Vu le Code Pénal, et notamment son article R.610-5,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et les modifications intervenues à cette date,

Vu l'arrêté interministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire et par application des schémas et directives contenus dans les deux manuels du Chef de chantier (SETRA - Dernière Edition),

Vu l'arrêté n°2008-525 du 25 février 2008 relatif à la règlementation de la collecte mécanisée des déchets ménagers et assimilés et la responsabilité des particuliers, des industriels et des commerçants et artisans pour les nuisances causées par les déchets, et notamment son article 15,

Vu l'arrêté n°2022-677 du 23 septembre 2022, de la ville de Sarcelles, portant délégation de fonctions à Monsieur Stéphane YABAS, Maire Adjoint chargé des bâtiments communaux, de la voirie, des réseaux et des cimetières, Considérant les travaux électriques - 48 boulevard du Générai de Gaulle, que doit effectuer la SOCIETE LAONNOISE DE TRAVAUX PUBLICS - 13 rue de la Riviére (02000) ETOUVELLES, pour le compte d'ENEDIS - 27 rue de ta Convention (93120) LA COURNEUVE,

Il convient de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pendant la durée des travaux.

ARRETE

Article_1 : La SOCIETE LAONNOÏSE DE TRAVAUX PUBLICS - Siret n°317 453 439 00026, effectuera des travaux électriques - 48 boulevard du Général de Gaulle à Sarcelles.

Article 2 : Les travaux se dérouleront, de 08h00 à 17h00, du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 mars 2023 inclus.

Article 3 : Le stationnement sera interdit au droit du chantier et sur une distance de 10 mêtres de part et d'autre de celui-ci.

Article 4 : L'entreprise susvisée en article 1 sera chargée :

-_ d'installer d'une part un panneau indiquant « la nature des travaux, le nom du maître de l'ouvrage, la durée et la date du début de ces travaux », et d'autre part un dispositif de sécurisation des travaux avec une

signalisation routière et piétonne, des barrières de chantier,

- de metire en place une circulation réduite sur l'emprise du chantier par demi-chaussée et réglée par le personnel de chantier ou des feux tricolores provisoires, selon les nécessités,

-_ d'assurer, durant les travaux et leurs phasages, le transport des conteneurs à poubelles à ordures ménagères aux extrémités des chantiers, aux fins de collectes, aux jours et heures de passages de l'entreprise chargée du ramassage sur la ville, À défaut, elle collectera à ses frais, les ordures ménagères qui n'auraient pu être collectées par la collectivité territoriale, conformément à l'article 15 de l'arrêté n°2008-525 du 25 février

2008,

- de maintenir un état de propreté acceptable, aux abords du chantier et sur les zones de passage du public comprises dans le chantier, par le biais d'une aire de lavage, pendant toute la durée des travaux,

- de remettre à l'identique le trottoir ainsi que tout le mobilier urbain et/ou les bordures enlevées pour les

nécessités du chantier.N°2023-041

(suite 2)

Article 5 : Tout véhicule en infraction avec l'article 3 du présent arrêté, sera mis en fourrière aux frais du

contrevenant. |

Article 6 : Le non-respect d'une des clauses du présent arrêté entraînera la suspension immédiate du chantier.

Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des Services Techniques,

Monsieur le Commissaire Principal de Police, Monsieur le Chef de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à SARCELLES, le vingt-trois janvier deux mille vingt-trois

Pour le Maire,

L'Adjoint Déléguÿ

ë|