Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 202604704 rue Guillermin EAU DU GRAND LYON
Arrêté - 202609349 rue d'Alsace EAU DU GRAND LYON
Arrêté - 202502583 rue du Vinatier EAU DU GRAND LYON
Arrêté - 202502603 rue des Genêts EAU DU GRAND LYON
Arrêté - 202513299 rue de l'Humanité EAU DU GRAND LYON
Arrêté - 202405588 rue d'Alsace EAU DU GRAND LYON
Arrêté - 202504114 rue Guillermin EAU DU GRAND LYON
Arrêté - 202505910 rue de l'Humanité EAU DU GRAND LYON
Arrêté - 202501744 rue de la Perle EAU DU GRAND LYON
Arrêté - 202413257 rue Hélène Boucher ENEDIS
Arrêté - 202607715 rue Hélène Boucher EAU du Grand Lyon
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Bron.
Lien du pdf (Arrêté - 202607715 rue Hélène Boucher EAU du Grand Lyon)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Aménagement du territoire,
MÉTROPOLE
GRAND HA)
5-1
int
le
ole
er la
2rvenant :
it de voirie
1/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DE LA PRESIDENTE
ARRÊTÉ DE COORDINATION INDIVIDUEL
La Présidente,
VU le code de la route ;
VU le code des postes et communications électroniques et notamment ses articles L46, L47 ; VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.3642-2-I.5, L2213-1, L2213-2 et L2215-1 ;
VU le code de la voirie routière et notamment ses articles L115-1 et R115-1 à R115-4 ; VU l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959, modifiée et relative à la voirie des collectivités locales ; VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant l a loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ; VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;
VU la délibération 2023-1961 du 11 décembre 2023, approuvant le règlement de voirie de la Métropole de Lyon fixant les modalités administratives et techniques applicables à l’exécution des chantiers sur le domaine métropolitain ; VU la délégation de signature 2026-04-10-R0284 du 10/04/2026 accordée par Madame la Présidente de la Métropole de Lyon à Monsieur Pierre OLIVER, Vice-Président à la voirie, circulations intelligentes, fluidité du trafic ; VU la délégation de signature 2026-04-10-R-0289 du 10/04/2026 accordée par Madame la Présidente de la Métropole de Lyon à Madame Catherine DAVID, Directrice Générale Adjointe en charge de la gestion des espaces publics ; VU la demande de : EAU DU GRAND LYON - LA REGIE TRAVAUX PROGRAMMABLES ; en date du : 23/07/2026 Considérant la nécessité de coordonner l'exécution de l'ensemble des travaux sur les voies publiques, afin d'assurer la sécurité des usagers, la fluidité de la circulation et une bonne conservation du domaine public,
ARRÊTE
est autorisé à exécuter ses travaux dans les conditions suivantes :
Référence du chantier : CERRO 261915-A - code LYvia : 202607715 Typologie du chantier : HORS_PROCEDURE
Nature des travaux : Suppression branchement eau potable < 25 ml Localisation des travaux : 2 Rue Hélène Boucher (Bron)
Commune de gestion voirie : 69500 Bron
Période de réalisation, du : 03/08/2026 au 14/08/2026
Article 2 : Cette autorisation ne dispense pas l'intervenant d'adresser à la Métropole de Lyon, au moins 30 jours avant la date de commencement des travaux, un dossier pour accord technique préalable, établi conformément au règlement de voirie, ainsi que la permission de voirie, si nécessaire.
Dans l'hypothèse d'une modification de la circulation existante sur une ou plusieurs voies par le fait de son chantier, l'intervenant devra solliciter préalablement un arrêté de circulation auprès de la commune, agissant pour le compte de la Métropole.
Toute demande de prolongation de délai d'exécution doit parvenir à la Pésidente de la Métropole, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 5 jours ouvrables avant la date limite de fin prévue des travaux. En l'absence d'un refus formulé expressément par la Présidente de la Métropole à l'intervenant par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la date limite de fin prévue des travaux, la demande de prolongation est réputée accordée tacitement.
Article 3 : En présence d'arbres d'alignement, l'intervenant est tenu de respecter les dispositions du règlement de voirie communautaire.
REPUBLIQUE FRANCAISE
Métropole de Lyon
Article1 : L'intervenant : EAU DU GRAND LYON - LA REGIE TRAVAUX PROGRAMMABLES
749 CHEMIN DE VIRALAMANDE
- 69140 RILLIEUX
2 Page : 1 / 2 |
ent arrêté.
Pour la Présidente,
Pierre OLIVER,
Vice-Président à la voirie, circulations
intelligentes et fluidité du trafic
Article 4 : Le directeur général est chargé de l'exécution du présent arrêté.
A Lyon, le 23/07/2026
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la publicité de la décision
2 Page : 2 /