Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2026 345 ARR Autorisation travaux et reglementatio
unknown - 2026 316 ARR DSJ autorisation travaux et reglement
Arrêté - 2026 526 ARR Autorisation travaux et reglementatio
Arrêté - 2026 350 ARR Autorisation travaux et reglementatio
unknown - 2026 335 ARR Autorisation travaux et regl circulat
Arrêté - 2026 531 ARR Autorisation travaux et reglementatio
Arrêté - 2026 320 ARR DSJ Autorisation de travaux et reglem
Arrêté - 2026 519 ARR Autorisation travaux et reglementatio
Arrêté - 2026 426 ARR Autorisation de travaux et reglementa
Arrêté - 2026 356 ARR Autorisation de travaux et reglementa
Arrêté - 2026 340 ARR Autorisation travaux et regelmentation circulation et stationnement 46 rue des Abeilles du 18 mai au 29 mai 2026 Societe Terideal ASGSTP 1
Document publié le Samedi 16 mai 2026 à 00h51 par la commune de Fos-sur-Mer.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 340 ARR Autorisation travaux et regelmentation circulation et stationnement 46 rue des Abeilles du 18 mai au 29 mai 2026 Societe Terideal ASGSTP 1)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Aménagement du territoire,
A R R E T E M U N I C I P A L N° 2026-340
POLE MOYENS GENERAUX
DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES
ASL/FG/SL
OBJET :
Autorisation de travaux et réglementation de la circulation et du stationnement 46 chemin des Abeilles, du 18 au 29 mai 2026, Société TERIDEAL ASGSTP
Le Maire de la commune de Fos-sur-Mer,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2213-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2121-1, L.2122- 1 à L. 2122- 4 et L. 2125-1,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le code de la route,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-5,
Vu le code de l’environnement, et notamment le chapitre IV du titre V du livre V,
Vu le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,
Vu l’arrêté ministériel du 15 février 2012, pris en application du chapitre IV du titre V du Code de l’environnement, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,
Vu l’arrêté municipal n° 2714 du 15 Janvier 2001 approuvant le Règlement Général de voirie appliqué sur la commune,
Vu la requête en date du 30 avril 2026 par laquelle la société TERIDEAL ASGSTP - dont le siège social est situé, 125 avenue du Bolmon - ZI la Palunette 13220 Châteauneuf-les-Martigues, sollicite l’autorisation d’effectuer des travaux de mise en œuvre et raccordement d'une REMBT et d'un coffret CIBE type 2 MONO pour le compte de la Société ENEDIS,
Considérant la nécessité de fixer les modalités administratives et techniques s’appliquant aux travaux exécutés sur le domaine public communal afin d’assurer une meilleure conservation de ce domaine et de garantir un usage répondant à sa destination,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité de tous pendant la durée des travaux,
A R R E T E
I - Occupation du domaine public
Article 1er : La société TERIDEAL ASGSTP est autorisée à entreprendre des travaux de mise en œuvre et raccordement d'une REMBT et d'un coffret CIBE type 2 MONO pour le compte de la Société ENEDIS.
Article 2 : Le cas échéant, par dérogation aux arrêtés n°2005-4775, 2008-338 et 2022-894, TERIDEAL ASGSTP est autorisée à faire circuler des camions de livraisons de béton et ou matériaux pour la réalisation du chantier cité à l’article premier. Arrêté municipal n° 2026-340 (page 2/4)
Article 3 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du règlement général de voirie, portant réglementation sur la conservation et la surveillance des voies communales.
Article 4 : La voie publique ne pourra être occupée que pendant la période définie à l'article 1.
Article 5 : L'attention du permissionnaire est attirée sur la présence en souterrain de réseaux dans ce secteur, et pour lesquels, il devra solliciter au préalable, leurs implantations auprès des exploitants concernés.
Article 6 : Les horaires de travail s’effectueront de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi.
Article 7 : Les travaux s’effectueront à l’aide d’une signalisation adaptée.
La circulation des piétons et le stationnement seront interdits.
La sécurité aux abords du chantier devra être maximale envers les piétons et automobilistes afin d’éviter tout risque d’accident.
Des précautions particulières seront prises envers l’éclairage public et les espaces verts. Un panneau sera installé sur les lieux des travaux avec le nom de l’entreprise et le nom de la personne à contacter en cas d’urgence 24 heures sur 24.
Les travaux devront être éclairés pendant la nuit et ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre accès des équipements communaux et des immeubles privés.
Article 8 : Le permissionnaire sera rendu entièrement responsable de tous dommages ou accidents résultant de leurs travaux ou installations ou de l’insuffisance de la signalisation.
Article 9 : Les déblais seront évacués en décharge contrôlée avec preuve de dépôt. La preuve de dépôt (ticket de pesée) devra être obligatoirement remise au responsable de voirie ou déposée aux bureaux administratifs du Cadre de Vie situés au domaine de la Mériquette à Fos-sur- Mer.
Article 10 : Le permissionnaire supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie. Toutes dégradations éventuelles de la signalisation horizontale (peinture routière) de mobilier urbain ou appareil d’arrosage automatique intervenant pendant les travaux sur la zone de chantier seront réparés ou remplacés dans les plus brefs délais.
Article 11 : La présente autorisation est pour tout ou partie révocable à tout moment sans indemnité, soit pour des raisons d’intérêt général, soit pour non-respect par le permissionnaire des conditions imposées par le règlement général de voirie.
Article 12 : Outre la révocation de l’autorisation, le permissionnaire pourra être poursuivi pour contravention de voirie, s’il ne se conforme pas aux prescriptions énoncées.
Article 13 : Pour toute prolongation de travaux, le permissionnaire est tenu d’en faire la demande 10 jours avant la date de fin du présent arrêté.
Article 14 : Le permissionnaire est tenu de fournir un plan de récolement à la fin des travaux.
Article 15 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
II - Police administrative
Article 16 : Les travaux objet de la présente autorisation seront signalés par des panneaux réglementaires mis en place et entretenus par la société permissionnaire. Arrêté municipal n° 2026-340 (page 3/4)
La sécurité et la signalisation aux abords du chantier devront être maximales envers les piétons et les automobilistes afin d'éviter tout risque d'accident.
Les travaux s'effectueront au niveau du n°46 chemin deqs Abeilles, pour la mise en œuvre et le raccordement d'une REMBT et d'un coffret CIBE type 2 MONO pour le compte de la Société ENEDIS, du 18 au 29 mai 2026 voir plan et photo en annexe).
L'intervention s'effectuera uniquement au niveau du trottoir.
Pour ce faire, l'entreprise TERIDEAL mettra en oeuvre toute la signalisation verticale du chantier afin de garantir la sécurité des piétons (cônes de chantier, rubalise, barrières).
Article 17 : Les travaux objet de la présente autorisation seront signalés par des panneaux réglementaires mis en place et entretenus par la société permissionnaire.
Article 18 : La vitesse des véhicules à hauteur des travaux sera limitée à 30km/h.
Article 19 : La circulation des piétons sera interdite et l’espace travaux sera balisé par le permissionnaire afin d’éviter tout accident.
Article 20 : Compte-tenu de la nécessité de préserver les personnes et les biens et prévenir tout incident, pour la période définie à l’article 1er, le stationnement et l’arrêt des véhicules seront interdits au niveau du chantier, à l’exception des véhicules et engins de travaux du permissionnaire et de ses sous-traitants éventuels.
Article 21 : L’accès aux propriétés riveraines sera maintenu.
III - Mesures d’exécution
Article 22 : L’arrêté sera affiché sur les lieux 48 heures avant le début des travaux par le service de Police Municipale.
Article 23 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies, conformément à la loi. De plus, les véhicules qui stationneront en infraction au présent arrêté seront considérés comme en stationnement gênant conformément à l'article R.417-10 du code de la route. Les véhicules seront enlevés et mis en fourrière aux frais de leur propriétaire.
Article 24 : Le présent acte peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle, dans un délai de deux mois suivant sa date de publication :
- soit, par recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Fos-sur-Mer, Hôtel de Ville avenue René Cassin 13270 Fos-sur-Mer, introduit dans ce délai
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 31 rue Jean-François Leca, 13002 Marseille introduit dans ce même délai.
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois par l’Administration saisie dudit recours, le requérant dispose alors, à cette date, d’un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 31 rue Jean-François Leca, 13002 Marseille.
Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. Arrêté municipal n° 2026-340 (page 4/4)
Article 25 : Le Directeur Général des Services de la Commune de Fos-sur-Mer, les services de Police Nationale et de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, publié sur le site internet de la Commune, inscrit au registre des actes administratifs de la mairie et transmis en Sous-Préfecture dans le cadre du contrôle des actes administratifs.
Fos-sur-Mer, le 30 avril 2026
Philippe MAURIZOT
Maire de Fos-sur-Mer