Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - A2023 541 Rue Alexandre Bickart
Arrêté - A2023 636 12 Rue Alexandre Bickart
Arrêté - A2023 131 Rue Alger
Arrêté - A2023 133 Rue Perotin
Arrêté - A2023 275 Rue Perotin
Arrêté - A2023 389 Rue Vieux Moulin
Arrêté - A2023 266 Rue Gambetta
Arrêté - A2023 183 Rue Esperance
Arrêté - A2023 129 Rue Sainte Bathilde
Arrêté - A2023 127 Rue Rene Salle
Arrêté - A2023 532 Rue Alexandre Bickart
Document publié le Lundi 9 novembre 1970 par la commune de Chelles.
Lien du pdf (Arrêté - A2023 532 Rue Alexandre Bickart)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
Direction des espaces publics
No A 2023-532
ARRETE DU MAIRE
ARRÊTÉ TEMPORAIRE
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
ET LA CIRCULATION
RUE ALEXANDRE BICKART
REHABILITATION DU RESEAU EU
Le Maire de la Ville de CHELLES,
Vu les articles L 2212-2, L 2213-1 et L 2213-2, du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté du 9 novembre 1970 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur la Ville de Chelles,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité pour l’ensemble des usagers et permettre le bon déroulement des travaux de réhabilitation du réseau EU, pour le compte de la CAPVM par MARNEAUVAL ou ses sous-traitants, il convient de réglementer le stationnement et la circulation sur la rue Alexandre Bickart.
A R R E T E
ARTICLE 1 : STATIONNEMENT
Rue Alexandre Bickart:
Au droit de ladite rue, le stationnement sera interdit des deux côtés pour tous les véhicules, y compris les riverains sur l’emprise du chantier et cela pendant toute la durée des travaux.
Le stationnement est autorisé pour une base vie, le dépôt de matériaux et le stationnement des engins sur les 6 places de stationnements entre le n° 36 et 36 bis.
ARTICLE 2 : CIRCULATION
La rue Alexandre Bickart sera fermée à la circulation (sauf riverains) pour la sécurité des agents et faciliter les manœuvres des camions de 8h à 17h.
Le passage des véhicules de SECOURS et de la SIETREM devront être assurés pendant la durée des travaux.
La vitesse sera limitée à 10 km/h pour tous les véhicules sur l’emprise du chantier.
ARTICLE 3 : DEVIATION
Une déviation sera instaurée par les voies adjacentes :
Avenue Bobby Sands
La signalisation réglementaire et le balisage devront être conformes aux dispositions du Code de la Route.
ARTICLE 3 : REFECTION DE TRANCHEE
En cas de réfection provisoire de la tranchée, celle-ci devra être obligatoirement en enrobé, afin d’éviter sa déformation en attente de la réfection définitive de ladite tranchée. De plus il faudra prévoir la reprise à l’identique, de la signalisation horizontale et des végétaux.
ARTICLE 4 : VERBALISATION
Les véhicules contrevenants seront verbalisés et pourront être placés en fourrière par la Police Municipale, en application de l'article R 417-10 /II /10e alinéa du Code de la Route.
ARTICLE 5 : SIGNALISATION
La signalisation et le balisage réglementaires seront mis en place par MARNEAUVAL ou ses sous-traitants, chargée des travaux, sous le contrôle de la CAPVM et des Services Techniques Municipaux.
ARTICLE 6 : PERIODE DES TRAVAUX
Les prescriptions du présent arrêté seront applicables du 10 juillet 2023 au 1 septembre 2023 inclus soit 54 jours calendaires.
ARTICLE 7 : PENALITES DE RETARD
Le non-respect des délais indiqués dans l’arrêté réglementant l'autorisation des travaux fera l'objet de pénalités de retard.
En effet, tout dépassement des délais n'ayant pas fait l’objet d’une demande de prolongation au minimum 7 jours avant la date d'achèvement convenue, se verra facturé suivant les tarifs d’occupation du domaine public conformément à la décision D2023-52 du 30 janvier 2023, à savoir 21,42€ / m² et par jour de retard.
ARTICLE 8 : DATE D’AFFICHAGE DE L’ARRETE
Le présent arrêté devra être affiché par l’entreprise, impérativement 48 heures avant le début des travaux.
ARTICLE 9 : AMPLIATION
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Commissaire de Police, chef de la circonscription d’agglomération de Villeparisis par intérim, - Monsieur le Commandant de la Brigade de la Gendarmerie Nationale de CHELLES - Monsieur le Capitaine de la Brigade d’Intervention et de Secours de CHELLES, - Monsieur le Directeur de la Police Municipale de CHELLES,
- SIETREM, 3 rue du Grand Pommeraye, 77400 SAINT THIBAULT des VIGNES, - MARNEAUVAL, 14 rue de Derrière la Montagne, 77500 CHELLES, - CA PVM, 5 cours de l’Arche Guédon, 77200 TORCY,
- Madame la Directrice du Cadre de Vie de la Ville de CHELLES,
Chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Chelles le 21 juin 2023
Christian Couturier
Par délégation du Maire,
L'Adjoint
Affiché ou notifié le 07/07/23
Cet arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois