Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - 2017 12 tambourinaire
Conseil Municipal - 2024 12 tambourinaire
Conseil Municipal - 2018 12 tambourinaire
Conseil Municipal - 2024 12 tambourinaire
unknown - 2022 12 tambourinaire
unknown - 2022 12 tambourinaire
Conseil Municipal - 2017 06 tambourinaire
Conseil Municipal - 2019 12 tambourinaire
Conseil Municipal - 2019 12 tambourinaire
Conseil Municipal - 2020 12 tambourinaire
Conseil Municipal - 2017 12 tambourinaire
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017 par la commune de Plaisance.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2017 12 tambourinaire)
Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Transports,
Lou Tambourinaïre
N° 171 - DÉCEMBRE 2017
Bulletin Municipal d'Informations
de la commune de FAUX-EN-PÉRIGORD
(Distribution gratuite) TAMBOURINAÏRE N° 171
SOMMAIRE
PAGES
Le mot du Maire... enr 1
LA VIE MUNICIPALE
Réunion du Conseil Municipal
"Du 3 Octobre 2017... nine 2,34 » Du 17 Octobre 2017... ….5,6 * Du7 Novembre 2017.
Nouveaux habitants - Décès — Arbres de Noël .
Démarches : CNI et Certificat d'immatriculation..…....................... 10 Pacs, Listes électorales ….
Agenda 21, SMD3.................,.,....,.......
Permission de voirie, Cérémonie du 11/11
Renseignements utiles...
informations à la population... … = SMD3, SDE24 iranienne ADI A ne rrneanrenernernemeieemenenns -_ Haies, chasseurs, Lycée J. Capelle. ue
SCOT - concertation publique...
SMD3 - Ramassage OM...
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Les Associations de la Commune... 21
« Manifestations » :
- 2CVen Fauxlie’s, FC Faux... iii neenenne 22
INFORMATIONS DIVERSES
PeTMaNnEnces..... ne meneeneneoemnenennnnennnnes 23 Mémento - Paroisse St Martin des Vignes — Service de garde des médecins... 24 Commerçants et artisans de la commune... 25 Communauté de Communes Portes Sud Périgord... 26
QUESTIONNAIRE... innnenn 27
Rédaction Alain LEGAL
Yolande FORMAGGIO
Laure BOURDÉ
Coralie LOURENCO
Tirages Mairie de FAUX
Distribution Les élus
Sé
LE TAMBOURINAIRE PAR COURRIEL
Nous pouvons vous envoyer, si vous le souhaitez, le TAMBOURINAÏRE par courriel, Pour cela, il suffit simplement de nous communiquer votre adresse e-mail / nous économiserons ainsi du papier... .
DÉCEMBRE 2017 LE MOTDU MAIRE
Mesdames, Messieurs, Chers Administrés,
Une nouvelle année se termine marquée par un évènement majeur. En effet, 2017 est L'année de la concrétisation du parc photovoltaïque avec un impact positif sur le territoire, reconnu, et l'apport de ressources financières durables au bénéfice de notre commune et de ses habitants.
La mise en service début 2018 traduira la concrétisation de ce chantier qui s'inscrit totalement dans la philosophie qui guide notre équipe municipale : « Faux, Agir ensemble pour l'avenir ».
Comme vous avez pu le constater au travers de nombreux comptes-rendus, l'équipe municipale poursuit son travail pour améliorer le service et [a qualité de vie sur notre commune :
- Le pôle Mairie, Agence postale communale, 6i6fothèque, services publics avance conformément aux prévisions.
- La première réunion de chantier pour l'aménagement d'un city-stade et l'aire sportive a eu lieu cette semaine pour un commencement des travaux début 2018.
- Le permis de construire pour le pôle pédagogique de Canguilhem est déposé, et l'appel d'offre va être lancé fin 2017.
- L'étude pour lenfouissement des réseaux, la rénovation de l'éclairage public est en voie de finalisation pour un début des travaux au premier trimestre 2018.
- Enfin, le dossier Agenda 21 concrétisé en comité de pilotage est présenté le 6 Décembre au comité national de labelisation.
Je souhaîte associer étroitement l’équipe des salariés de (a commune, qui par leur complémentarité avec les élus, permet de faire aboutir tous ces dossiers.
Au vu de tous ces éléments, l'année 2018 devrait être une « grosse année » de concrétisation. Tous ces
chantiers sont de nature à créer une image positive de notre commune et à bonifier son attractivité. Chacun d’entre nous peut y contribuer pour un mieux vivre-ensemble, plus que jamais indispensable.
Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, en renouvelant une pensée particulière pour tous ceux qui souffrent ou qui sont en difficulté.
Le Maire, Alain Legal. LA VIE MUNICIPALE - Les Conseils Municipaux |
ALERT a Er ee Ir
Le trois octobre deux mil dix-sept, à vingt heures trente, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni sous la présidence de Monsieur Alain LEGAL, Maire.
Etaient présents: LEGAL Alain, FONTAYNE Anne-Marie, ROMERO Emmanuel, BERNARD Christophe, DUMON Patrick, AGUESSE Rachel, BOILLIN Françoise, DORLÉAC Bernadette, DUBUC Bernard, FORMAGGIO Yolande, MARCOMINI Chantal, MELINSKY Monica.
Représenté : TEJERINA Stéphane.
Absent, excusé : AUBUS Sylvain, DECONINCK Christophe.
Monsieur DUMON Patrick a été élu secrétaire de séance.
Ordre du jour :
-Renouvellement de la convention de la SAFER pour le terrain du Camp d'Issigeac,
-Mur de soutènement de la route de Monsac ; choix de l'entreprise,
Rénovation du Belvédère ; sondages,
-Organismes de contrôle ; choix de l'entreprise.
-Questions diverses.
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 12 Septembre 2017, à l'unanimité.
1 - Renouvellement de la convention de la SAFER pour le terrain du Camp d'Issigeac Monsieur le Maire commente les termes de la convention de mise à disposition des parcelles du « Camp d'Issigeac », d'une superficie de 3 hectares 97 ares 54 centiares, données en location à un agriculteur. Cette convention a été mise en place avec la SAFER-SOGAP lorsque la Commune de FAUX a acheté les parcelles du « Camp d'Issigeac ». Le montant actuel de la location est de 198 € : sa durée de 3 ans se termine au 31.12.2017. Il y a lieu de se prononcer sur son renouvellement dès maintenant afin que le locataire en soit informé assez tôt.
Monsieur le Maire propose de garder ces parcelles libres pour des projets en cours de réflexion. Les élus évoquent un projet de « couveuse » formant des jeunes en phase d'installation en maraîchage comme cela s'est fait récemment à PERIGUEUX et PRIGONRIEUX.
En attendant la réalisation desdits projets, l'entretien des champs serait assuré par un agriculteur contre participation financière.
Le Conseil Municipal, décide de ne pas renouveler la convention de mise à disposition de la SAFER, à l'unanimité.
2 — Mur de soutènement de la route de Monsac : choix de l'entreprise
Lors de la séance du 20 juin 2017, il a été décidé de lancer une mise en concurrence pour les travaux de renforcement du mur de soutènement de la route de Monsac surplombant la propriété ROTTNER. Un appel à la concurrence a été envoyé à 4 entreprises de maçonnerie ; seules 2 d'entre-elles ont retourné une offre.
Entreprises Offre de l'Entreprise LARDEYROL Offres de l'Entreprise MORON
Offre 7 985,90 € hors taxes 21 010,78 € hors taxes
9 583,08 € TTC 25 212,94 € TTC
Deux techniques différentes sont proposées. Celle de l'Entreprise LARDEYROL est identique à celle qui a été employée lors du chantier RICHARDSON, place de la Fontaine, dont les élus sont très satisfaits. La proposition de l'Entreprise MORON est différente.
Le Conseil Municipal souligne le travail soigneux et sérieux de l'entreprise locale, il retient l'Entreprise LARDEYROL pour 9 583,08 € TTC, à l'unanimité.
[2) 3 — Rénovation du Belvédère : sondages
Monsieur le Maire détaille le devis présenté par l'Entreprise OPTISOL relatif à un rapport géotechnique en vue de l'extension de l’ancienne tour de contrôle de Canguillem.
L'Entreprise OPTISOL propose 2 sondages pénétromètres dynamiques, tous poussés au refus — 1 à 3 forages à la tarière — 1 fouille fondation afin de maîtriser la géométrie des fondations existantes. Le coût de cette étude est de 1 041,25 € hors taxes, soit 1 249,50 € TTC.
Le permis de construire a été déposé le mois dernier et le marché public pourra être lancé en fin d'année. Le Conseil Municipal, accepte ledit devis, à l'unanimité.
4 - Organismes de contrôle ; choix de l'entreprise
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la mésaventure consécutive à des contrôles défectueux sur le chantier de rénovation du préfabriqué.
Maintenant if est nécessaire de trouver une société afin de les réaliser; nous avons fait un appel à candidatures sur les bases suivantes ;
Bâtiment Superficie enl installations Sécurité Installations gaz | Appareils de | Paratonnerre mètres électriques incendie combustible cuisson carrés
Mairie, Salle des fêtes 491 x X x
Salon de coiffure 25 x
Ancienne bibliothèque 58 X
Eglise 540 x x x
Préfa; salle des associations 187 X et classe
Atelier, compteur marché et 161
compteurs forains
Stade de Football ; club 105 x
house, vestiaires et WC
Deux sociétés sur trois ont répondu ;
-SOCOTEC de PERIGUEUX pour une offre de 880 € hors taxes, soit 1 056,00 € TTC, -BUREAU VERITAS de PERIGUEUX pour une offre de 930 € hors taxes, soit 1 116,00 € TTC. 1} y a peu de différence entre elles et les deux entreprises son connues pour être sérieuses. Le Conseil Municipal, décide de retenir la SOCOTEC de PERIGUEUX, à l'unanimité.
5 — Virements de crédits
La décision modificative votée lors du précédent Conseil Municipal n'a pas pu être prise en compte par la TRÉSORERIE car toute l'opération d'achats et vente de terrains ne doit pas être indiquée. Nous rectifions donc comme suit ;
Dépenses de fonctionnement
-Article 6227. Frais de notaire pour les achats PLUS 2 200,00 €
Pour compenser
-Article 74127. Dotation Nationale de Péréquation PLUS 2 200,00 €
Dépenses d'investissement
-Article 2111. Achat de terrains nus
oÂchat COUNET 3 400€
oAchat RIGAUDIE 3 400 € |
oAchat CAIRA 3028 € PLUS 9 828,00 €
oÂrticle 2312. City stade MOINS 9 828,00 €
Dépenses d'investissement
-Atticle 2041582. Travaux d'enfouissement PLUS 1 560,00 €
-Nous ajoutons ce jour
-Article 2152. Achat de panneaux de rues PLUS 900,00 €
-Article 2313. Travaux MOINS 2 460,00 €
Le Conseil Municipal, valide lesdits virements de crédits, à l'unanimité. 6 - Questions diverses
AGENDA 21
Il y aura une réunion ce jeudi 5 Octobre en vue de valider les fiches actions de l'AGENDA 21, ensuite elles seront envoyées pour accord à l'Association NOTRE VILLAGE, le dossier pourrait ainsi être bouclé pour le 26 Octobre. Elodie BULTEAU et Coralie LOURENÇO ont beaucoup et bien travaillé pour mener à bien ce dossier. DÉMARCHE 0 PHYTO
Pour ce qui est des financements liés à l'achat de matériel dans le cadre de cette démarche, l'Agence de l'EAU ADOUR GARONNE ne nous garantit pas le versement des aides promises pour cause de demandes trop importantes ; notre allons envoyer au plus tôt notre dossier pour essayer de les obtenir. A l'origine pour cette démarche, l'aide était de 70 % sur le matériel et la communication.
Un rendez-vous sera pris avec les Ets THOMAS pour une présentation du matériel spécifique à employer.
Fumière de la nouvelle Mairie
Des pierres d'entourage de la fumière ont été prélevées sur le chantier de la nouvelle Mairie. Monsieur le Maire rassure les élus, il s'agit d'un malentendu avec un riverain. Toutefois les élus souhaitent que cette petite construction soit rebâtie avant la fin de l'année car elle faisait partie de notre petit patrimoine.
AD'AP Dossier accessibilité aux handicapés
Les aménagements nécessaires ont été recensés en 2015, il en reste plusieurs à réaliser. Monsieur le Maire propose de reprendre le dossier en Octobre, de finaliser le dossier et percevoir la subvention de 8 706 €.
Préparation des Noëls
Les tâches sont réparties entre les personnes en charge de cette organisation, plusieurs devis pour les repas sont arrivés, reste à trouver une animation musicale.
La commission se réunira le 16 Octobre afin de peaufiner le déroulement des deux journées. La cérémonie des vœux du Maire est fixée au Dimanche 7 Janvier 2018, ce sera aussi l'occasion de récompenser les réussites sportives de nos jeunes au cours de l'année 2017 afin de mettre en avant les associations et les sports pratiqués dans notre village.
Syndicat d'alimentation en eau potable
Le CESO, bureau d'études du S.I.A.E.P Coteaux questionne notre Commune pour recenser les travaux souhaités sur le réseau d'alimentation en eau potable.
Un tour de table fait ressortir surtout des soucis de calcaire sur le secteur Lajasse et les Fargues. Les élus demandent la rénovation des canalisations par tanches en fonction de l'ancienneté.
Antenne free-mobile
La mise en service de l'antenne Free-mobile est programmée pour la fin de 2° trimestre 2018 ; elle permettra la réception de la 4 G sur tout le territoire de FAUX.
Monsieur le Maire souhaite relancer sa demande de mutualisation avec les autres opérateurs.
Les trophées de la communication
La Commune de FAUX a été remarquée et invitée à concourir pour la 16° édition des trophées de la communication. La Commune de FAUX décide de concourir si le temps de préparer le dossier de candidature est suffisant.
Extrême sécurité ,
La Sarl EXTREME SECURITÉ, qui travaille avec le CREDIT AGRICOLE et PACIFICA, utilisera le circuit de Canguillem le vendredi 24 novembre pour une formation sur site. Une quarantaine de personnes seront présentes, la salle des fêtes sera mise à disposition. Cette structure met en place une démarche de sensibilisation à la sécurité routière à destination des jeunes qui viennent d’avoir leur permis de conduire.
Conseil de développement du Pays du Périgord Vert et la Communauté de Communes du Pays Ribéracois Ces deux entités ont organisé un festival des énergies nouvelles et souhaitent visiter notre parc photovoltaïque. Une quarantaine de personnes seront présentes sur le site.
Ligne SNCF
Une élue fait état des difficultés pour le maintien de la ligne SNCF entre BERGERAC et BORDEAUX et son financement. L'enjeu de cette ligne est primordial pour le Bergeracois, son entretien a été négligé à une époque et des financements complémentaires sont demandés aux collectivités.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 35 CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2017
Le dix-sept octobre deux mil dix-sept, à vingt heures trente, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni sous la présidence de Monsieur Alain LEGAL, Maire.
Etaient présents: LEGAL Alain, FONTAYNE Anne-Marie, ROMERO Emmanuel, BERNARD Christophe, DUMON Patrick, AGUESSE Rachel, BOILLIN Françoise, DORLÉAC Bernadette, FORMAGGIO Yolande, MELINSKY Monica. Représentés : DUBUC Bernard, MARCOMINI Chantal, TEJERINA Stéphane.
Absents, excusés : AUBUS Sylvain, DECONINCK Christophe.
Madame Françoise BOILLIN a été élue secrétaire de séance.
Ordre du jour :
-Approbation du dossier final de la démarche AGENDA 21,
-Choix du matériel et validation de la demande de subvention 0 phyto auprès de l'Agence Adour-Garonne, -Convention avec le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL d'ÉNERGIES 24 pour la borne de recharge électrique. -Questions diverses.
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance de 3 Octobre 2017, à l'unanimité.
? - Approbation du dossier final de la démarche AGENDA 21
Monsieur le Maire présente la charte de développement durable et commente le travail réalisé par le Comité de Pilotage de l'AGENDA 21.
La charte de développement durable précise les différents choix permettant des actions concrètes à l'échelle locale et s'inscrivant dans les finalités définies par le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer qui sont les :
»Lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère,
«Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources,
“Epanouissement de tous les êtres humains,
»Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations,
"Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Les fiches action ont été validées lors de la dernière réunion du comité de pilotage, le prochain étant fixé au 26 octobre pour redistribuer les 5 orientations citées plus haut.
Monsieur le Maire souligne le très bon travail de toutes les personnes qui travaillent sur ce sujet. L'exposition en cours dans la salle des fêtes sur le réchauffement climatique reçoit peu de visiteurs ; les élus font le constat que se déroulant dans la semaine, la plupart des personnes qui pourraient être intéressées travaillent et qu'aussi nous n'avons pas assez communiqué sur ce point.
Le Conseil Municipal, approuve la charte de développement durable, à l'unanimité.
2 - Choix du matériel et validation de la demande de subvention 0 phyto auprès de l'Agence Adour- Garonne
Monsieur le Maire annonce que l'enveloppe des subventions s'est fortement réduite et que l'on doit envoyer le dossier de demande de subvention Zéro phyto à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne avant le 31 octobre. Après plusieurs visites et démonstrations; Alain LEGAL et Patrick DUMON accompagnés des employés ont reçu une Entreprise pour démonstration du matériel préconisé par le CONSEIL DÉPARTEMENTAL 24. Le matériel proposé est ;
“Un broyeur pour la somme de 2 300 € HT, une brosse de désherbage pour la somme de 3 000 € HT ; et un pack zéro phyto pour la somme de 2 401.20 € HT ; ces trois achats seraient subventionnés à hauteur de 70 %, soit un coût pour la commune de 2424.36 € HT,
“un tracteur John-Deere 1026 R, pouvant circuler sur la voie publique, pour la somme de 16000 € HT, avec reprise du tracteur tondeuse actuel pour 1000 € soit un coût net pour la commune de 15000 € finançable sur trois ans sans intérêts.
En tenant compte que le tracteur-tondeuse en service, acquis en 2012, a beaucoup servi, et n'est pas toujours adapté à certaines tâches que les services techniques ont à accomplir, les élus optent pour l'achat du tracteur John Deere, du broyeur, de la brosse de désherbage, et du pack zéro phyto selon les conditions proposées. Les élus ajoutent que ce choix, s'il n’est pas fait aujourd'hui, devra l'être dans les mois futurs. Le Conseil Municipal, décide de ces achats, à l'unanimité. 3 — Convention avec le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL d'ÉNERGIES 24 pour la bome de recharge électrique
Monsieur le Maire commente la convention d'occupation temporaire du domaine public qui va lier la Commune de FAUX au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL d'ENERGIES 24 relative à l'implantation de la bone électrique dans le parking de la nouvelle Mairie.
Il fait part des difficultés à tenir le planning prévu par le SDE 24 pour une implantation au 15 décembre 2017, le chantier de la Mairie ne pouvant être fini à cette date, Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL d'ENERGIES 24 accepte de différer la mise en place à l'achèvement des travaux du parking.
Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à signer la convention d'occupation temporaire du domaine public avec le SDE 24, à l'unanimité.
4 - Tracé d'un chemin à la Genèbre
Monsieur le Maire informe les élus qu'il s'est rendu sur place avec le propriétaire concemé pour trouver une solution aux soucis de déplacement du chemin pour le refaire en conformité avec sa bonne assiette, La situation est plus compliquée que l'on pensait, il est difficile de trouver la véritable assiette du chemin. Monsieur le Maire propose de le faire bomer par un géomètre sur 2 angles. Ensuite, les travaux nécessaires pour permettre la réouverture de ce chemin pourront être réalisés.
Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à demander le bomage de ce chemin.
5 — Noël 2017
Suite au travail de la commission en charge de l'organisation des Noëls 2017, nous avons reçu la proposition de contrat d'un magicien pour le spectacle des enfants du mercredi 13 Décembre. Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à signer ledit contrat.
Le programme est le suivant; spectacles pour les enfants le mercredi 13 Décembre, avec un goûter à partir de 17 h, spectacle à 18 h ; distribution des cadeaux et photo de groupe Samedi 16 Décembre au matin Noël du personnel et petit repas avec eux, ensuite installation de la salle pour le lendemain.
Dimanche 17 Décembre repas des aînés avec animateur,
6 - Questions diverses
Croix rouge
La CROIX ROUGE Française commence une opération de sensibilisation en porte à porte sur la Commune de FAUX. Celle-ci se fera du 6 Novembre au 2 Décembre, à raison de 3 jours maximum.
Îlne sera jamais demandé d'argent.
Cette assaciation nous demande d'informer nos habitants de sa présence sur le village.
Exposition sur le réchauffement climatique
Cette exposition se déroule dans la salle des fêtes du 16 Octobre au 27 Octobre, la permanence est assurée par les membres du Comité de Pilotage et les élus.
Le planning de la permanence est mis à jour.
MSA
La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE organise son Assemblée Générale de secteur dans la Salle des Fêtes de FAUX le 17 Novembre 2017.
City stade
Pour l'ouverture des plis des travaux de création du City Stade, les membres de la commission et les personnes qui ont travaillé sur le dossier seront convoquées.
Construction de la nouvelle Mairie
Le chantier suit son cours, nous constatons une semaine de retard, ce qui n'impacte que très peu le calendrier. Les travaux de maçonnerie vont commencer dans les jours à venir.
Parc photovoltaïque . L'enfouissement de la ligne électrique qui raccorde le parc photovoltaïque de FAUX au barrage de TUILLERES avance vite, l'entreprise réalise près de 600 mètres linéaires par jour.
La traversée de la Dordogne se fera par fonçage ; passant en dessous de la rivière.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15 LOU NE MAICTE UT
Le sept novembre deux mil dix-sept, à vingt heures trente, le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réuni sous la présidence de Monsieur Alain LEGAL, Maire,
Etaient présents : LEGAL Alain, FONTAYNE Anne-Marie, ROMERO Emmanuel, BERNARD Christophe, DUMON Patrick, AGUESSE Rachel, AUBUS Sylvain, DECONINCK Christophe, DORLÉAC Bemadette, FORMAGGIO Yolande, TEJERINA Stéphane.
Représentés : DUBUC Bernard, MELINSKY Monica.
Absents, excusés : BOILLIN Françoise, MARCOMINI Chantal.
Madame FORMAGGIO Yolande a été élue secrétaire de séance.
Ordre du jour :
-Choix de l'entreprise pour le marché de travaux relatif à l'aménagement du city stade et l'aire d'entrainement, -Subventions pour l'aménagement de la Place du Foirail (toutes demandes),
Chantier de forage pour accord,
-CCPSP ; participation aux frais de l'Ecole de FAUX,
-Questions diverses,
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance de 17 Octobre 2017, à l'unanimité.
1 - Choix de l’entreprise pour le marché de travaux relatif à l'aménagement du city stade et l'aire d'entrainement
Suite à l'étude par la Commission Travaux avec la participation de Monsieur Mathias BONNIN, Maître d'Œuvre, des offres des trois entreprises qui ont répondu à l'appel à la concurrence et respectant le cahier des charges ;
. LHOMME et Fils Entreprise E.T.R. Entreprises | 24100 BERGERAC 24130 BAYAC 24100 BERGERAC
Offre hors taxes 209 336,96 155 007,97 163 360,00
Classement 3 1 2
Après analyse, le Conseil Municipal valide les propositions de la commission d'appel d'offres selon le classement proposé et choisit l'Entreprise ETR de BAYAC pour la somme de 155 007,97 hors taxes, à l'unanimité.
Le démarrage des travaux est prévu pour fin novembre 2017 ; la 1° réunion de chantier se tenant le 27 Novembre en suivant celle de la nouvelle Mairie.
RTE est en possession des documents concernant la ligne électrique qui surplombe le futur City Stade ; il faut que la distance règlementaire entre le sol et la ligne soit respectée. Une réunion sur place est prévue. Il serait bon d'installer des fourreaux d'attente pour l'éclairage du city stade et pour le terrain d'entrainement du football,
Arrivée de Christophe DECONINCK.
2 — Subventions pour l'aménagement de la Place du Foirail
ll est nécessaire d'autoriser Monsieur le Maire à déposer toutes les demandes de subventions relatives à l'aménagement futur de la Place du Foirail,
Une première estimation fournie par l'AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE : coût de la halle, de l'aménagement des abords espaces verts, du mobilier urbain et du stationnement représente un montant total de 262 700 € hors taxes.
La Commune peut espérer des subventions à hauteur de 25 % de la part du Département, et 25 % de la DE.T.R. Une demande est également envisagée auprès de la région et de l'Europe en raison de l'impact économique que représente l'implantation de la Halle. Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions ci- dessus.
Il est également demandé une actualisation des dossiers pour les demandes de subvention concernant:
ÆEffacement des réseaux et éclairage public haut du bourg pour un coût de 124000 € ht à déduire une participation du SDE de 56 000 €, et une demande de subvention auprès du département de 31 000 €, Construction de la nouvelle mairie 3éme tranche, Géothermie et éclairage extérieur, restauration de l'ancienne fumière pour un coût global de 123 577.78 € ht à déduire 14 000 € du SDE et une demande de subvention auprès du département de 30 894.29 €,
Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions ci- dessus.
3 — Chantier de forage pour accord
Suite aux recherches faites par un sourcier, Monsieur le Maire propose de solliciter une entreprise de forage en vue de nous fournir un devis pour l'exécution de trois forages ; sur le Camp d'Issigeac et la Robertie,
Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à faire cette demande.
4 — CCPSP ; participation aux frais de l'Ecole de FAUX
Monsieur le Maire informe les élus que le nombre d'heures de travail exécutées par nos employés pour le compte de la Communauté de Communes à l'Ecole de FAUX se monte à 112 heures pour l'année 2016-2017 ; soit une dépense de 1732 €.
1y a lieu de rajouter le remboursement de l'emprunt pour la 3° classe, correspondant à l'année scolaire 2017-2018, soit la moitié de l'annuité de l'emprunt de rénovation du préfabriqué représentant la somme de 4 286 €.
Ces deux participations seront demandées à la COMMUNAUTÉ de COMMUNES PORTES SUD PÉRIGORD en 2018.
Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à demander ces remboursements, sur l'exercice 2018, à la COMMUNAUTÉ de COMMUNES PORTES SUD PÉRIGORD.
5 — Questions diverses
Chemin de la Genèbre .
Le bornage pour remettre la bonne assiette, en présence des riverains, est prévu pour le 4 Décembre 2017,
Antenne free-mobile
La déclaration préalable déposée par cette entreprise a fait l'objet d'un arrêté de non opposition en date du 03 novembre 2017.
Centrale photovoltaïque de Canguilhem
Le raccordement au réseau de RTE, au poste source Tullière est planifié pour mi-décembre,
Restauration de la fumière devant la nouvelle Mairie
Le conseil municipal accepte la proposition de devis présenté par l'Entreprise MORON, qui s'élève à 3 300,94 €, à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. LA VIE MUNICIPALE
Habitants @ Fêtes de fin d'année
NOUVEAUX HABITANTS DÉCÈS
M. Pierre MITRASOUF, décédé le 28 octobre Mathieu PRUVOT et Laurence GRAVE, et à l'âge de 89 ans.
Nolhan et Louna, à Lajasse.
M. Robert SORT, décédé le 30 octobre à
l’âge de 85 ans, inhumé au cimetière de
Faux.
BIENVENUE Mme Yolande POUMEYROL, décédée Le 21 novembre 2017, inhumée au cimetière de
Faux.
Toutes nos condoléances à la famille.
ee
Afbre de Noël des enfants
Mercredi 13 Décembre 2017
Goûter, spectacle et remise des
cadeaux
Repas des Aînés
Salle des fêtes
17h00 Dimanche 17 Décembre 2017
Salle des fêtes
12h00
Vœux de la Municipalité à la population
Dimanche 7 Janvier 2017
Salle des fêtes
11h00
N D
LA VIE MUNICIPALE - Démarches
IMMATRICULATION À se 7
MES SEMRREN S
,pe de de P
La Mairie de FAUX vous aide à remplir votre pré-
demande de Carte d’identité en ligne
Si vous rencontrez des problèmes pour créer votre
A compte ANTS et remplir votre pré-demande sur Internet, la mairie vous propose de vous aider à
l’aide d’un Espace numérique mis à disposition.
Depuis le 15 Mars 2017, les demandes de CNI se présentent sous la forme de « pré-demande en ligne > sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). Ce site, se présentant comme une plateforme sécurisée, personnelle et confidentielle regroupant les demandes de nouvelles cartes d'identité, de passeport, et de suivi de permis de conduire est accessible à cette adresse : https://ants.gouv.fr/ .
Les demandes (récapitulatif imprimé après la pré-demande en ligne + les justificatifs demandés) sont à déposer dans des mairies « DR >», dotées d’un dispositif de recueil des empreintes. Les plus proches de Faux sont Bergerac, Lalinde ou Villereal.
Ces demandes s'effectuent désormais en ligne via ce lien :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Si vous possédez déjà un compte ANTS (pré-demande pour une Carte nationale d’identité par exemple), vous devez réutiliser ce même compte personnel, confidentiel et sécurisé.
Pour vous aider :
La Sous-Préfecture de Bergerac vous accueille Le matin de 8h30 à 11h45 pour vous aïguiller dans votre demande.
La Mairie de Faux dispose d’un Espace numérique mis à votre disposition pour l’accès à Internet et vous aider dans votre démarche.
Des flyers sont disponibles à la mairie. E
LA VIE MUNICIPALE - Démarches
en Mairie
Depuis le 1° Novembre 2017, l’enregistrement, la modification et l’annulation d’une convention de PACS se fait à la Mairie de résidence des partenaires.
Si vous avez conclu un PACS avant le 1° novembre 2017, la modification où l’annulation de la convention s’effectuera dans La Mairie de la commune du Tribunal où a été enregistré Le PACS (ex : PACS enregistré au Tribunal de Bergerac > Modification ou annulation à la Mairie de Bergerac, même si vous habitez à Faux).
A la Mairie de FAUX :
L'enregistrement des PACS se fera sur rendez-vous, après dépôt d’un dossier complet auprès des secrétaires.
Le dossier complet d’un PACS se compose :
- D'une convention de PACS (une convention-type existe, disponible sur Service-public.fr ou à la mairie),
- D’une déclaration conjointe de conclusion d’un PACS,
- D’attestation sur l’honneur d’absence de liens de parenté et d’alliance, et de résidence commune,
- D’une attestation de résidence commune.
Pour toute information, vous pouvez venir vous renseigner au secrétariat, aux heures d’ouverture de la Mairie.
L'enregistrement d’un PACS peut également se faire auprès d’un notaire. Pour des conseils juridiques et sur Le PACS, vous pouvez vous renseigner auprès des professionnels du droit tels qu’avocats et notaires, ou à La Maison de la Justice et du Droit.
Horaires de la Maïson de la Justice et du Droit de Bergerac :
Lundi au Vendredi de 9h30à 12hetde14hà18h
3, Rue d’Albret à BERGERAC
& 05.53.73.24.77
Le dépôt des demandes d’inscription sur Les listes électorales de la
commune seront possibles jusqu’au SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017.
Pour vous inscrire sur Les listes électorales, vous devez présenter : - Le formulaire cerfa n°12669*01 disponible sur service-public.fr ou en mairie,
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- Une pièce d’identité valide.
Pour rappel, la Mairie est ouverte
les lundis, mercredis et vendredis après-midi de 14h à 18h30.
Les jeunes ayant eu 18 ans en 2017 seront inscrits d’office sur les listes électorales, sous réserve d’avoir effectué leur recensement militaire (après leur 16 ans). LA VIE MUNICIPALE
Petit point sur la mise en place d’un Agenda 21 sur notre commune.
OBJECTIFS
VILLAGE DURABLE terre d'avenir
Suite au comité de pilotage du 26 octobre 2017, un programme d’actions avec des axes et des objectifs a été réalisé.
Voici les 3 grands axes de ce programme :
J'habite sur mon territoire
Je suis acteur sur mon territoire
Je protège mon territoire pour les générations futures
Une charte comprenant le diagnostic, les fiches actions et le programme d’actions a été élaborée en collaboration avec l’association « Notre village, terre d’avenir ». Celle-ci va être présentée le 6 décembre 2017 devant Le jury de l’association pour obtenir le label « Notre village, terre d’avenir ».
En janvier, toute la population sera invitée à venir la découvrir lors d’une réunion publique.
à remplir et à retourner soit en Maïrie soit par mail (faux24.mairie@wanadoo.fr).
o Nous vous remercions d’avance pour votre participation.
LP Vous trouverez à la fin de ce Tambourinaïre un questionnaire anonyme, rapide Pour effectuer des travaux pendant lesquels Le domaine public est temporairement occupé (ex : trottoir, partie d’une route), Les particuliers doivent déposer auprès de la Mairie une demande d’« Autorisation de voirie ». En fonction du type de travaux, l’autorisation de voirie prend différentes formes : permission de voirie, permis de stationnement, demande d’alignement...
Si le chantier impacte La circulation publique, la demande doit être complétée par une demande d’arrêté de circulation.
Permission de voirie / permis de stationnement
- Travaux en bordure de voie ou sur Le domaine public : échafaudage, pose d’une benne... pour un ravalement de façade, des travaux sur toiture, etc.
“Stationnement d’un camion-déménagement, d’un camion, d’une nacelle. sur le domaine public.
Pose d’un compteur d’eau, compteur électrique...
Autorisations de voirie
Travaux de clôtures, de murettes, plantations de haies, création d’un accès, d’un portail...
Arrêtés de circulation
-Camion (ou nacelle, par exemple) stationnant sur la route et nécessitant de rétrécir une voie, une circulation alternée ou une route barrée.
Nous souhaitons remercier
l’ensemble des personnes
présentes lors de cette
cérémonie, qui a encore une
| fois permis de rendre
hommage aux nombreux
combattants, au travers de
lettres de Poilus de l’année
1917, lues par nos jeunes de
la commune :
Sarah Aguesse,
Manon Ruscon-Llorente, et
Yoan Tejerina. l QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES
= Sn ES
\
LE BUREAU DE LA MAIRIE
Est ouvert au public les :
CITE Lundis —- Mercredis - Vendredis, CAT
De 14 heures à 18 heures 30. L'AGENCE POSTALE COMMUNALE De FAUX est ouverte,
Courriel : faux24.mairie@wanadoo.fr Les après-midi, & 05.53.24.32,40 et 09.77.44.58.96 Du lundi au vendredi de 14h à 17h. 2 09.70.62.53.28.
LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
est effectué le Lundi matin
Et le jeudi matin en période estivale
(juillet-août).
La collecte des ordures ménagères pendant les fêtes de fin d’année :
- Du lundi 25 décembre 2017 > reportée au mercredi 27 décembre 2017,
- Du lundi 1° janvier 2018 > reportée au mercredi 3 janvier 2018.
Nous invitons les nouveaux résidents à venir :
se faire connaître à la MAIRIE et aux |
services de LA POSTE à ISSIGEAC, dès leur
arrivée dans notre village.
Merci d'avance
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Afin de faciliter l’organisation administrative du secrétariat de Mairie et de pouvoir gérer de
manière efficace les priorités et la qualité de service à la population, nous vous rappelons que la Mairie est ouverte :
Lundi après-midi — de 14h00 à 18h30
Mercredi après-m 1 INFORMATIONS À LA POPULATION
APPEL A PHOTOS
_)@ Si vous possédez des photos anciennes de Faux, nous serions ravis que vous veniez nous les présenter à la Mairie | |||
\ )
Pour information, il a été constaté depuis plusieurs semaines lors de la collecte
des déchets ménagers que :
- du verre est présent dans les déchets : afin de sensibiliser les usagers et
lorsque cela est possible, ces contenants en verre ne sont pas collectés ;
- il y avait encore des déchets recyclables déposés en vrac dans les bacs de 660
litres jaune. Ces déchets sont donc collectés avec les ordures ménagères puis
dirigés vers l'ISDND (installation de stockage) de Saint-Laurent des Hommes sans
valorisation de la matière ;
- des sacs sont sortis après le passage de la benne : tous les sacs doivent être
déposés la veille de collecte.
A partir de jeudi 16 novembre et jusqu’à la fin de l’année, une campagne de communication
hebdomadaire va être réalisée dans le journal le Démocrate sur le Verre, la déchèterie, le Tri, les Textiles
et la Réduction des déchets. Cette même campagne est menée depuis mi-octobre dans le Sud-Ouest et
la Dordogne-Libre, chaque semaine.
Comptant sur votre collaboration pour qu’ensemble la collecte des déchets ménagers se déroule dans
les meilleures conditions aussi bien pour le personnel, les usagers et notre cadre de vie.
SDE 24
Tout savoir sur l’élagage à proximité des lignes électriques
Le SDE 24 (Syndicat Départemental d'Énergies) propriétaire des réseaux et Autorité Organisatrice de la Distribution d'Électricité de la Dordogne, a confié à Enedis la gestion, l'exploitation et la maintenance des réseaux de distribution d'électricité.
PRINCIPALES RÈGLES DE SÉCURITÉ À RESPECTER AUX ABORDS DES LIGNES ÉLECTRIQUES - Ne pas s'approcher ni approcher des objets à moins de 3 mètres (lignes de tension inférieure à 50 000 V), à moins de 5 mètres (lignes de tension supérieure à 50 000 V).
- Ne jamais toucher une branche tombée ou qui surplombe une ligne électrique ou un arbre en contact ou très proche d’une ligne électrique.
- Si un arbre menace une ligne, prévenir le service de dépannage.
La périodicité des travaux d'élagage est programmée de façon à respecter en permanence les distances minimales de sécurité entre la végétation et les lignes électriques.
En pratique, les travaux sont confiés à une entreprise prestataire qui les réalise pour son compte conformément aux prescriptions de l'arrêté technique.
| 15 Le propriétaire conserve toujours la propriété des bois abattus. Les entreprises ne sont pas tenues de broyer les
débris. Avant toute intervention et sauf urgence, Enedis, ou l'entreprise prestataire, est chargé(e) d'informer la Mairie et le(s) propriétaire(s).
DROIT ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
Le propriétaire doit veiller aux distances de plantation sous et aux abords des lignes électriques. Le propriétaire doit laisser l'accès à la zone d'élagage.
En cas de chute d'arbre sur une ligne électrique, le propriétaire ou le locataire, en tant que gardien de l'arbre, est présumé responsable des dommages causés à la ligne.
RÔLE DE LA COMMUNE
Le Maire assure une large diffusion des informations auprès de ces concitoyens.
Dans le cas du non-respect des textes législatifs et réglementaires, la Mairie pourra être amenée à intervenir auprès des propriétaires.
QUI PAIE QUOI ?
C'est le responsable de l'élagage qui le finance (tableau page 4). Il est réalisé par ses soins où par une entreprise agrée de son choix.
PRISE EN CHARGE DE L'ÉLAGAGE : Le Qui fait Quoi ?
ARBRE LIGNE RESPONSABILITÉ Enedis : si la plantation est
antérieure à la ligne.
Domaine privé Domaine privé Le propriétaire de l’arbre (*) si la plantation est postérieure à la
ligne.
Domaine privé Domaine public Le propriétaire de l'arbre (*).
Enedis : si la plantation est
antérieure à la ligne.
Domaine public Domaine public La collectivité, propriétaire de Parbre (*) : si la plantation est
postérieure à la ligne.
(*) Pour des raisons de sécurité, et avant d'engager tous travaux, le propriétaire des arbres devra contacter les services d'Enedis en envoyant une Déclaration d'Intention de Commencer les Travaux (DICT) à : Enedis Instruction des DT DICT
4, rue Isaac Newton 33705 MERIGNAC
fax : 05 57 92 73 57 Tel : 05 57 92 77 77
DISTANCES MINIMALES A RESPECTER
Réseau Basse Tension (< 5 000 volts)
en qe nus
Réseau Basse Tension (<5000 volts) en fils nus
Réseau Haute Tension ( > 5 000 voits et < 50 000 vaits)
en fils nus 1
1
|
1
Une plaquette est disponible en Mairie. | e CHÈQUE Le CHÈQUE ÉNERGIE est un dispositif d'aide au paiement des æ# EN É RG I E dépenses d'énergie qui s'adresse aux ménages disposant de revenus
modestes. Il sera généralisé dès le 1” janvier 2018 et remplacera les
tarifs sociaux actuels d'électricité et de gaz.
De quoi s'agit-il ?
Le chèque énergie peut être utilisé pour le paiement de :
-Vos factures d'énergie (électricité, gaz naturel ou pétrole liquéfié, fioul domestique, bois, biomasse
ou autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou de production d’eau chaude),
-Votre redevance en logement-foyer (étant donné que vous n'avez pas de facture d'énergie à votre nom),
-Une dépense liée à la rénovation énergétique de votre logement lorsqu’elle entre dans les critères
du crédit d'impôt pour la transition énergétique (Cite).
A savoir
Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient de la gratuité de la mise en service et de
l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d’un abattement
de 80% sur la facturation d’un déplacement en raison d’une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
Condition de ressources
Le revenu fiscal de référence (RFR) de votre ménage doit être inférieur à 7 700€ par unité de
consommation (= 1 personne; la pue personne constitue une unité de 0,5, et chaque personne
supplémentaire constitue une unité de 0,3).
Démarches
Vous n'avez aucune autre démarche à faire si vous avez fait votre déclaration de revenus.
Les dispositions de la loi ALUR relatives à la réalisation d’un diagnostic qualifiant l’état des installations
d'électricité et de gaz des logements mis en location ont été modifiées. Les bailleurs doivent remettre à leurs locataires deux nouveaux documents :
-Un état de l'installation intérieure d'électricité,
-Un état de l'installation intérieure de gaz.
L'entrée en vigueur de cette obligation diffère selon le type de logement et sa date de construction :
-Logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1°
janvier 1975 : ils doivent être annexés aux baux conclus depuis le 1°” juillet 2017 ;
-Autres logements : ils devront être annexés aux baux conclus à compter du 1° janvier 2018. La validité de ce document est de 6 ans. Nous constatons sur la commune, comme sur les communes voisines, la disparition croissante des haïes en bordure de parcelles, ou en bordure des chemins ruraux.
Nous rappelons qu’il existe une réglementation permettant la préservation de ces espaces boisés et interdisant l’arrachage et la suppression de ces haïes, liée notamment à l'existence de zones protégées sur la commune :
- ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et
floristique),
- Zone Natura 2000,
- Trame Verte.
Par ailleurs, nous tenons à vous préciser
que tout arrachage envisagé en bordure d’un chemin rural doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de La Mairie. Comptant sur un strict respect de ces recommandations.
t ! 4"
Le Maire.
Suite à des incidents récents sur la commune, tels que coupures d'électricité suite à des tirs sur des isolateurs de ligne électrique et tirs à proximité des maisons, nous souhaitons rappeler que :
- Les tirs sur ligne électrique sont interdits,
-Les tirs à proximité des maisons d’habitation sont également interdits, compte tenu du danger potentiel que cela représente.
Merci de votre compréhension.
Le restaurant Le Naïllac Gourmand est un restaurant d'application du lycée professionnel Jean Capelle. | permet de développer l’ensemble des compétences que les élèves doivent acquérir pour l'obtention de
leur diplôme.
Plusieurs formules au choix.
Ouvert du lundi au vendredi midi, et le mardi et jeudi soir, hors vacances scolaires.
Réservations au 05.53.22.22.70 ou par mail à lenaillacgourmand@gmail.com CONCERTATION
PUBLIQUE
Parlons climat !
Construisons un Plan Climat
Air Energie pour le Bergeracois
Mardi 5 décembre 2017 à 18h00
Salle des fêtes Bella Riva
CREYSSE Pour les fêtes de fin d'année. sav déchets aui ont leurs jours fériés |
La collecte des Lundis 25 Décembre et 1# Janvier
seront reportées
aux Mercredis 27 Décembre et 3 Janvier.
pour les communes suivantes :
*% Eymet
*# Montaut
# Serres et Montguyard
# Faux
* Issigeac À
SMD3- Antenne de Bergerac Ni Pypieren
Ÿ 3 rue Emile Zola
72 24100 BERGERAC MD:
| rene à N°Vert 0 800 94 2601
Adresse courriel: contact®smd3fr fuww.smd3.fr LA VIE DES ASSOCIATIONS |
LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE...
* A.A.M. : Mme DUBUC Véronique 05.53.24.54.71
* ABT : M. RAHIER Pierre 06.23.41.60.34
* AMICALE des PROPRIÉTAIRES et CHASSEURS : Mr DÉSIGNÈRE Christian 05.53.24.33.07 * À VOS SAVONS : M. LESCAUT Romain 07.86.06.12.19
* LES BOULISTES DE FAUX M. MAHIEU François 05.47.77.26.70 - 06.12.85.63.09
* 2CV EN FAUXL'IES : M. MARCOMINI Eric 05.53.24.29.09
*COOPERATIVE SCOLAIRE : M. BOUËSNARD Philippe (école)
*COMITE DES FÊTES : Mme PIGEARD Betty 05.53.61.68.01
*CREATION ET LOISIRS : Mme DUHAULT Carole 05.53.58.42.69
*CYCLO CLUB FAUX FURIEUX : M. ROMERO Emmanuel 05.53.61.08.23
* FOOTBALL CLUB DE FAUX : M. FONTAYNE Olivier : 05.53.24.30.60 -— fcfaux.footeo.com
* JAZZANOUS : Mme TIXIER Myriam : 06.71.78.19.81 -
*L'ETRIER DES BASTIDES : Mme MACHOT Marie-Ange: 06.10.16.53.60
* LE TEMPS DES LOISIRS (Générations en mouvement): Mme DORLÉAC Bernadette 05.53.24.31.60
go Calendrier manifestations 2018 ce
Calendrier prévisionnel (peut évoluer en cours d'année)
Football Club de Faux
Théâtre
Fête de l’association Création et Loisirs
A.P.E.
CE Tone CETTE TA A ETES
l’équipe en place a souhaité passer la main, sans succès. LES 2CV EN FAUXLIE’S
L'équipe des 2cv en fauxlie’s vous souhaite une très bonne
fin d'année et vous donne rendez-vous le week-end des 16 et
17 juin 2018 pour les 70 ans de la 2cv.
F.C. FAUX
MOUV'PARTY
Venez vous bouger sur
des rythmes endiablés.
_ Venez danser et suivre
nos chorégraphies.
salle des fêtes de FAUX
dimanche 4 février 2018
au profit du FC Faux
de 14h30 à 16h00
cours animé par Christelle et Norah, coachs bénévoles
tél. 07 78 80 08 95
NOUVEAU : « scène ouverte »
seule ou avec des copines, présentez votre choré au public.
:_ devenez coach le temps d'une musique ! Sur réservation uniquement - gratuit : Ne pas
jeter
sur
La
voie
publique
| 22 Mme Stéphanie DARCQ - ASSISTANTE SOCIALE
de la Direction Départementale de la Solidarité
et de la Prévention tient une permanence
Le Mardi matin, de 9 heures 30 à 12h00,
sans rendez-vous à la Mairie d’ISSIGEAC,
Siège : CMS de SIGOULES
&05.53.02.06.13
[ea santé
famille
retraite
services 08.11.65.65.66
31, place Gambetta BERGERAC
Assistante sociale MSA : Sandrine MARCET
M.S.A
sur rendez-vous par téléphone au
C.I.A.S d'EYMET-ISSIGEAC (Aides ménagères,
action sociale, portage de repas, PIJ...)
& 05.53.22.98.16
Une seule adresse : 23 Avenue de la Bastide,
24500 EYMET
S.S.I.A.D — A.M.A.D. Sud-Bergeracois
(Maintien à domicile, soins à domicile...)
Une seule adresse : 26 Route de Lescoussou,
24500 EYMET
Permanence à EYMET : du lundi au vendredi de
8h à 18h, samedi matin de 8h à 12h.
ISSIGEAC : sur rendez-vous.
&05.53.74.26.25
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h00 à
16h00
2, Boulevard du 8 Mai à BERGERAC.
& De 8h00 à 18h00
05.53.35.60.00.
3646
LA MAISON de la JUSTICE et du DROIT
Information juridique gratuite auprès de
professionnels du droit ou associations. >
PERMANENCES
CARSAT
du lundi au vendredi
Sur RDV de 8h à 12h et de 13h à 17h
Sans RDV de 8h à 12h (informations générales,
remise de pièces, signaler un changement d'adresse
ou de coordonnées bancaires)
1 Avenue du Professeur Calmette à BERGERAC
& 3960 ou 09.71.10.39.60
N° unique pour l’Aquitaine : 05.47.56.92.19
Le CICAS (Retraite complémentaire des salariés)
sur rendez-vous, tous les lundis de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 16h, Centre Jules Ferry, Salle 1 —
Place Jules Ferry à BERGERAC.
& 0 820 200 189 du lundi au vendredi
de9hà18h
C.E.D.LF.F.
(Centre d’Ecoute de Documentation et
d'Information des Femmes et de la Famille)
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
17h — 21 Boulevard Jean Moulin à BERGERAC.
& 05.53.63.32.30.
CONCILIATEUR de JUSTICE
Mr J.M. TRICHET, que vous pouvez joindre à la
MAISON de JUSTICE et du DROIT de BERGERAC,
3 Rue d’Albret, ou au 05.53.57.64.05
Jour de permanence :
- Jeudi 7 Décembre 2017
ISSIGEAC : de 10h00 à 12h00 en Mairie
EYMET : de 14h00 à 16h00 en Communauté de
communes.
À titre indicatif...peut subir des changements
LA MAISON de la JUSTICE et du DROIT
Aide au logement, information des femmes et
de la famille, fédération des consommateurs,
protection judiciaire de la jeunesse, aide aux
victimes, conciliateur, médiation familiale
du lundi au vendredi de 9h 30à12hetde14h
à 18h, -3, Rue d’Albret à BERGERAC.
& 05.53.73.24.77
Pour rencontrer, sur rendez-vous, tous les
professionnels du domaine juridique.
23 | MEMENTO POMPIERS 18 SAMU 15 GENDARMERIE d’ISSIGEAC 17 N°05.53.73.52.80 Permanences Lundi - Mercredi après-midi
Dimanche matin
MAIRIE de FAUX
Télécopie
05.53.24.32.40
09.77.44.58.96
09.70.62.53.28
AGENCE POSTALE DE FAUX 05.53.57.72.69
PRESBYTERE - EYMET 05.53.23.82.10
LA POSTE à ISSIGEAC (Guichet)
(Distribution)
05.53.58.70.49
05.53.22.70.29
COMMUNAUTE DE
COMMUNES PORTES SUD
PERIGORD
Accueil
ÉCOLE d’ISSIGEAC
ÉCOLE de FAUX
SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif)
05.53.22.57.94
05.53.58.70.71
05.53.24.32.17
07.87.11.97.49
AMAD Sud-Bergeracois - SSIAD
(Association Maintien A
Domicile) —EYMET
05.53.74.26.25
CIAS — EYMET 05.53.22.98.16
OFFICE du TOURISME | 05.53.58.79.62
-d’ISSIGEAC
-d'EYMET 05.53.23.74.95
DECHETERIE d’ISSIGEAC 05.53.73.34.46
AMBULANCES d’ISSIGEAC 05.53.58.73.83
TAXIS RAYMOND -
ISSIGEAC et FAUX
05.53.61.76.74
06.74.84.39.39
HÔPITAL- BERGERAC 05.53.63.88.88
PHARMACIES à ISSIGEAC
- des TILLEULS
- _ HUMPHRIES
05.53.58.60.64
05.53.58.70.10
CABINET MÉDICO — DENTAIRE
ISSIGEAC
05.53.58.71.33
INFIRMIERES à FAUX
Mmes Christine MARTIN-
VERBEKE, Françoise
CHARRIER, Sandra GOUIN et
Delphine POLET
06.88.20.28.57
PAROISSE SAINT MARTIN DE VIGNES
Tél : 05.53.23.82.10 (Presbytère d'EYMET)
Dimanches 3 décembre, 10 décembre, 17 décembre 2017 :
INFIRMIER(ES)
- Christine AGBODJAN 05.53.74.85.58
(ISSIGEAC) 06.84.36.12.83
- Thierry MA PRI (ISSIGEAC) 05.53.88.85.83
- M. ADELAÎDE (BOUNIAGUES) | 05.53.23.35.72
06.76.82.89.76
- B. LACOSTE-LAFOSSE
(BOUNIAGUES) 06.71.24.00.88
KINESITHERAPEUTES
-S. GLORIEUX à ISSIGEAC 05.53.24.12.37
-Mme BORINI Marcella à | 06.20.92.01.83
BOUNIAGUES 05.53.22.89.05
- S. POIRIER à FAUX 06.28.69.40.30
OSTÉOPATHES
M. POIRIER —- MME POIRIER| 05.,53.63.90.50
BOUNIAGUES
- M. CHAPUIS à ISSIGEAC 06.72.65.41.21
- Melle CHATEAUREYNAUD | 06.62.95.65.26
à ISSIGEAC
PEDICURE PODOLOGUE 06.61.69.36.06
MONNIER A. à ISSIGEAC
PSYCHOPRATICIENNE
TOURRES P. à BOISSE 06.88.55.78.93
VÉTÉRINAIREC. MEERTS à
MONSAGUEL 05.53.24.20.11
S-PREFECTURE BERGERAC 05.47.24.16.16
CENTRE IMPÔTS BERGERAC 05.53.63.67.20
TRESORERIE MUNICIPALE 05.53.57.25.62
E.D.F Dépannage 09.72.67.50.24
SAUR Accueil client et| 05.81.31.85.03
branchements
SAUR dépannage 7j/7j 05.81.91.35.05
SECOURS CATHOLIQUE 05.53.57.73.72
DAC CROIX ROUGE -| 05.53.61.08.46
BERGERAC
AEROPORT Roumanières 05.53.22.25.25
http://www.bergerac.aeropor
tfr/
SERVICE DE GARDE DES
+ MEDECINS
Les gardes sont assurées en
équipe avec les médecins
D'EYMET ET DE SIGOULES.
En cas d'urgence, pour joindre
9h30 à ISSIGEAC = 11h15 à EYMET le MEDECIN DE GARDE,
: è un seul numéro à composer : Dimanche 24 décembre 2017 : 11h15 à EYMET. le 15
Vous serez mis en relation avec
le médecin de garde. LISTE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES
ARTISANS
DECONINCK Christophe (Paysagiste, Création et Entretien Espaces Verts) - 39 Chemin de La Cabane — 05.53.61.37.45 ou 06.69.44.54.88
DUARTE FRERES (Multi-services, Maçonnerie, Plomberie, Petits travaux) — 06.26.73.43.13 ou 05.53.61.37.59
DUBUC Bernard (Nettoyage des systèmes d’extraction des cuisines professionnelles, expertises insectes et amiante) — 05.53.24.54.71
GORSE Roland (Fermetures alu, PVC, stores, serrurerie) - 227 Route des Galis — 06.45.65.57.56 — courriel rg24@live.fr
LARDEYROL Jean-Jacques (Maçonnerie, Couverture) — 134 Route de La Robertie — 05.53.24.32.58
MARSAL Eric (Peinture, Vitrerie) — 1577 Route de Lajasse — 05.53.63.21.10
MATHIEU Gérard (Travaux Agricoles, Transport) — 587 Route des Galis — 05.53.24.32.44
MAZEAU Franck (Parcs et Jardins) — 135 Route Les Grèzes — 05.53.57.15.32 ou 06.20.01.36.44
MILLING Clare Joanna (Couture et Tapisserie) — 323 Route de Lanquais — 05.53.57.17.74
ROQUET Daniel (Architecte) - 253 Route de Beaumont — 05.53.23.60.32
SAINT AMAND Yves (Rénovation et création de Salle de bains — Carrelage -Plomberie-Sanitaire-Chauffage) - 120 Route de Beaumont -
05.53.57.06.01 — 06.84.98.47.37
SOUKUP Frédéric (Peinture, décoration) — 449 Route de Bergerac — 05.53.22.04.53 ou 06.79.23.83.46
STEYAERT Gaëtan (Petits travaux à domicile) — 405 Route de Beaumont — 05.53.57.48.53
STEYAERT Miguel (Electricité) — 339 Route de Beaumont — 05.53.24.16.34 ou 06.22.07.11.97
VERGNOLLE David (Mécanique Automobile et Motoculture) — 17 Rue Albert Guillaume — 05.53.24.32.45
COMMERÇANTS
(AGUESSE) S.A.R.L BABETTE et PHILIPPE (Centre Equestre, Poney-Club, Camping) - 642 Route de Lanquais —
05.53.24.32.57
BOILLIN Gérard et Françoise (Chambres d'Hôtes, Meublé) — 242 Chemin de la Genèbre — 05.53.24.30.21
BRETOU Daniel (Gîte rural) - 17 Chemin Buffellard - 05.53.61.24.45
CISEAUX DE FAUX -— Caroline LAFON (salon de coiffure) — 56 Rue Paul Abadie — 05.53.27.24.54
DURAND Gilles (Meublé de Tourisme) - 1114 Route de Labarde - 01.47.47.09.17 ou 06.03.01.02.03 gilles.durand.aumont@gmail.com
www.gitedelabarde.com
GEOFFRE Distribution Ets (Vente pièces détachées automobile et agricole, équipements divers) - 47 Chemin de La Cabane —
05.53.61.84.01 et 06.07.45.31.64
ISRAEL Catherine (Meublé de Tourisme) — 207 Chemin de La Genèbre — 06.76.61.02.51
KALT Thérèse (Meublé de Tourisme) — Les Grèzes — 07.77.32.21.96
KIRTZ Stéphane Le Hom’ Burger (commerce ambulant — restauration rapide) — 392 Route de Bergerac - 07.70.70.37.15
LABONNE VERGNAS Marie-Hélène (Productrice de volailles et bovins, vente à la Ferme) - 1395 Route de Verdon - 06.77.04.19.91
LAFOSSE Alex (Mandataire véhicules) 264 Route Les Grèzes - 06.17.68.52.13
LEBORGNE Anna-Chiara (Meublé de Tourisme) « Les Bénéchies » - 06.87.85.51.97
MALLET Hervé (Boulangerie, Pâtisserie) - 2 Rue des Fargues — 05.53.24.96.11
MERLE Alain (Vente de Crêpes, gaufres, chiros) — 382 Route d’Issigeac - 05.53.73.29.90 ou 06.10.92.80.11
TAYLOR Edward et Ineke (chambres d’hôtes) - Château Le Tour - 146 Route de Labarde - 05.53.57.76.82 www.chateauletour.fr
VERGNOLLE David (Vente de véhicules, Motoculteurs) — 17 Rue Albert Guillaume — 05.53.24.32.45
VIVAL - Alimentation — Bar-Tabac — Presse régionale - Christophe MARGUIER -— 159 Rue Albert Guillaume - 05.53.22.59.60
ZUCCARI Claudia (Meublé) « Lajassière » — 100 Route de Lajasse — 05.53.24.05.99
ASSISTANTES MATERNELLES
MAHIEU Brigitte — 52 Rue Neuve — 06.24.40.10.55 — 05.47.77.26.70
SENCHET Meggane — 886 Route de Beaumont — 06.37.44.90.61
PROFESSIONS LIBÉRALES
AU PÔLE BIEN ÊTRE au lieu-dit « Le Moulin », 11 Impasse du Moulin
Cabinet infirmier de FAUX exclusivement sur rendez-vous - Christine MARTIN VERBEKE - Françoise CHARRIER - Sandra GOUIN — Delphine
POLET — 06.88.20.28.57 - Une permanence est assurée tous les matins sauf le dimanche.
Kinésithérapeutes, ostéopathes, sur rendez-vous — Florent POIRIER — ostéopathie — uniquement le samedi matin à Faux
Séverine POIRIER — kinésithérapie et ostéopathie — lundi après- midi et jeudi après-midi à Faux
Contact au Cabinet de BOUNIAGUES : 05 53 63 90 50
AUTRES
NATUROPATHE, ENERGETICIENNE : Améliah RUSCON - 06.76.04.60.74
PSYCHANALYSTE - PSYCHOTHERAPEUTE : Josette ROUSSELY — GASSEAU — 06.62.92.88.96
25 COMMUNAUTÉ CE COMMUNES
PORTES
SUD PÉRIGORD
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Des plaquettes d’information sur les filières d'assainissement non collectif et sur leur entretien sont
disponibles sur le site Internet de la CCPSP (www.ccpsp24.fr), aux bureaux du SPANC auprès du
technicien et en Mairie.
Coordonnées du technicien :
Manuel MAIGNIEZ - 07.87.11.97.49 - ccpsp24.spanc@orange.fr
OPAH (Opération programmée d'amélioration de l’habitat)
Permanences (Madame PIET)
EYMET : les 2èmes jeudis de chaque mois - de 9h30 à 12h00
(Pôle de services publics, 23 avenue de la Bastide)
ISSIGEAC : les 4èmes jeudis de chaque mois - de 9h30 à 12h00
(Annexe de la CCPSP, 21 Rue Sauveterre)
& 05.53.22.57.94
PS NEA Te
Changement des jours d'ouverture de la déchèterie d’Issigeac
(Les déchèteries sont fermées les jours fériés et rendues inaccessibles au public en dehors des heures
d'ouverture.)
Horaires des déchèteries du Bergeracois
Bergerac Saint Pierre d'Eyraud Sigoulès
Rue Denis Papin Route de Coutou Route de Bergerac
Tél. : 05.53.57.70.66 Tél. : 05.53.74.80.91 0 46 Tél. : 05.53.23.32.28
Lundi 9h -12h 14h-18h | 9h-12h 13h30 - 17h 13h30 -17h | 9h-12h | 13h30 -17h
Mardi 9h - 12h 14h -18h 13h30 -17h
Mercredi 9h -12h 14h-18h | 9h-12h 13h30 - 17h 13h30 - 17h | 9h-12h | 13h30 -17h
Jeudi 9h -12h 14h - 18h 13h30 - 17h 13h30 - 17h
Vendredi 9h - 12h 14h-18h | 9h-12h 13h30 -17h 13h30 -17h
Samedi 9h - 12h 14h-18h | 9h-12h 13h30 -17h | 9h-12h | 13h30 -17h | 9h-12h | 13h30 -17h
Dimanche | 10h-12h | 14h-16h
Les modalités de remise de carte d’accès des déchèteries restent inchangées à savoir présentation
à l'antenne Bergerac du SMD3, 3 rue Emile Zola, 24100 BERGERAC : d’une pièce d'identité, de la
carte grise du véhicule et d’un justificatif de domicile. ENQUÊTE
La commune vous interroge. .…
Merci de prendre quelques minutes, nous avons besoin de vous pour réaliser une petite enquête afin de vous impliquer dans le développement de votre commune.
1 ) Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?
Moins de 35 ans 35 - 60 ans Plus de 60 ans
2 ) Connaissez-vous la COP 23 ?
Oui Non
3 ) Savez-vous, qu'est ce que le développement durable ?
Oui Non, passez à la question 5
3 ) Si oui, faites-vous des actions en faveur du développement durable ?
Oui Non
4 ) Si oui, pouvez-vous m'en citer quelques unes ?
5 ) Savez-vous, qu'est ce qu'un Agenda 21 ?
Oui Non
6 ) Si oui, quelles actions souhaiteriez-vous mettre en place sur votre commune ?
Merci de déposer vos réponses à la mairie ou dans la boite aux lettres ou de l'envoyer par mail faux24.mairie@wanadoo.fr
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions et nous vous invitons à venir à la réunion publique de présentation de l'Agenda 21 de votre commune courant janvier. Vous serez averti de la date par l'intermédiaire d'affiches et par la distribution d'affichettes dans vos boites aux lettres.
L’équipe municipale.
27