Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ATC2025 125 boulevard Pinel TSO
Arrêté - ATC2025 119 boulevard Pinel TSO
Arrêté - ATC2025 143 boulevard Pinel TSO
Arrêté - ATC2025 262 boulevard Pinel MANTECH
Arrêté - ATC2025 154 boulevard Pinel SERPOLLET
Arrêté - ATC2025 276 boulevard Pinel CONSTRUCTEL ENERGIE
Arrêté - ATC2025 249 boulevard Pinel INEO EQUANS
Arrêté - ATC2025 122 boulevard Pinel rue du Vinatier REF LI
Arrêté - ATC2025 233 boulevard Pinel rue du Vinatier REF LI
Arrêté - ST2025 146 boulevard Pinel SERPOLLET
Arrêté - ATC2025 080 boulevard Pinel TSO CATENAIRES
Document publié le Vendredi 8 décembre 2017 par la commune de Bron.
Lien du pdf (Arrêté - ATC2025 080 boulevard Pinel TSO CATENAIRES)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
Arrêté temporaire n°2025CIR229710A1
Enregistré sous le numéro 2025CIR229710 de la Métropole de Lyon
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-1, L.2213-1-1, L.2213-2, L.2213-3, L.2213-4, L.2213-5 et L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de
la circulation du président de la Métropole;
VU le Code de la Route;
VU le Code de la Voirie Routière;
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5;
VU le Code de la Sécurité Intérieur notamment l’article R.511-1;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière;
VU le Plan des Déplacements Urbains de l'agglomération lyonnaise approuvé en Comité Syndical du Syndicat mixte des
Transports pour le Rhône et l'agglomération Lyonnaise le 8 décembre 2017;
VU l’arrêté N° 2023-02-28-R-0128 du 28 février 2023 portant délégation de signature pour les mesures de police de la
circulation, à Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux mobilités actives ;
VU la demande du 06-05-2025 de l'entreprise TSO CATENAIRES
Considérant qu'en raison des travaux de prolongement du T6 Nord, boulevard Pinel, en agglomération, il convient de
réglementer la circulation par les mesures suivantes :
ARRÊTE
Article 1 - Chaussée réduite
Dans la nuit du 12-05-2025 au 13-05-2025, de 02:00 à 04:00 boulevard Pinel, sens Sud-Nord, dans sa partie comprise
entre le Groupement Hospitalier Est et l'avenue du Doyen Jean Lépine, les voies sont rétrécies, matérialisées par des
panneaux AK3 et AK5, au droit du chantier.
La vitesse est limitée à 30km/heure au droit du chantier.
Police de la circulation
Extrait du registre des arrêtés du Président
Objet : Réglementation de la circulation portant sur le boulevard Pinel (Bron) pour les travaux de prolongement du T6 Nord
Le Président de la Métropole de Lyon
2025CIR229710A1 Hôtel de ville de Bron affaires-generales@ville-bron.fr 04 72 36 13 13
3 1 de Article 2 - Basculement sur la chaussée opposée
Dans la nuit du 12-05-2025 au 13-05-2025, de 02:00 au 04:00, sur une portion de chaussée de 200m de part et d'autre du
boulevard Pinel, dans sa partie comprise entre le Groupement Hospitalier Est et l'avenue du Doyen Jean Lépine, la
circulation des véhicules s'effectue sur la voie de dépassement du sens opposé.
Le changement d'affectation temporaire de voie est pré-signalé par panneau de type KD8 KM1. Et les nouvelles voies sont
matérialisées par des barrières K8 et un dispositif conique de type K5.
La signalisation permanente d'affectation des voies est désactivée par des systèmes de cache.
Article 3 - Circulation alternée
Dans la nuit du 12-05-2025 au 13-05-2025, sur la portion de chaussée située boulevard Pinel, à l'angle de l'avenue du
Doyen Jean Lépine, la circulation des véhicules s'effectue de façon alternée. Cet alternat est signalé par piquets K10 par
des personnes de l'entreprise affectées exclusivement à cet effet et ne doit pas excéder une longueur de 300m.
La vitesse est limitée à 30 km/heure au droit du chantier.
Article 4 - Maintien des cheminements
Les cheminements des modes actifs (accès PMR, piéton, vélo etc.), l'accès des riverains et le passage des véhicules de
secours sont maintenus en permanence et protégés par des barrières sur le trottoir au droit du chantier.
A défaut la circulation piétonne est renvoyée sur le trottoir opposé signalée. La circulation cyclable peut être renvoyée sur
les voies de circulation de véhicules et signalée.
Article 5 - Accès riverains et services publics
L'accès aux riverains est maintenu.
L'entreprise est tenue de veiller à maintenir l'accessibilité des véhicules chargés du service d'enlèvement des ordures
ménagères. Si ce maintien se révèle impossible, il lui appartient d'avancer les conteneurs à un point de collecte accessible
aux véhicules et à rapporter à leur emplacement initial lesdits conteneurs après la collecte.
Article 6 - Propreté de l'espace public pour les voies métropole
Lors de l’achèvement des travaux, la chaussée devra être propre et satisfaire aux normes de sécurité en vigueur.
En cas de dégradation de la chaussée, les trous et tranchés seront traités par un enrobé à froid. Le maître d'ouvrage doit
prévenir la Métropole par déclaration LYvia afin de prévoir la réfection définitive.
Les déblais et les matériaux entreposés pour les besoins du chantier seront évacués en fin de ce dernier.
Article 7 - Signalisation
La pré-signalisation et la signalisation réglementaires sont mises en place par le demandeur.
Article 8 - Informations réglementaires
Il est rappelé que cette autorisation est précaire et révocable et que l'administration peut à tout moment la retirer pour des
raisons de sécurité.
Le bénéficiaire doit afficher la présente permission dès sa notification.
2025CIR229710A1 Hôtel de ville de Bron affaires-generales@ville-bron.fr 04 72 36 13 13
3 2 de Article 9 - Ampliation
Ampliation du présent arrêté sera faite à :
- l'agence des mobilités
- la commune de BRON
- La subdivision Collecte Est de la Métropole de Lyon
- La subdivision Nettoiement Sud-Est de la Métropole de Lyon
- le PC Bus KEOLIS
- Monsieur le responsable de la Subdivision de Voirie secteur Est
- Philibert Transport
Article 10 - Recours
Mesdames, messieurs : la Directrice Générale des services de la Métropole de Lyon, le(a) Directeur(trice)
Départemental(e) de la Sécurité Publique, tous agents de la force publique et de la police municipale, le(a) Directeur(trice)
des Services Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours du Rhône sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans le même délai, le présent arrêté temporaire du Président de la Métropole de
Lyon peut faire l’objet d’un recours contentieux sur les mesures de police de circulation arrêtées devant le tribunal
administratif de Lyon (Palais de justice Part-Dieu - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03), ou effectué par voie
dématérialisée sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
Toute autre information peut être sollicitée auprès du service de la commune.
Signature de la Métropole de Lyon
#si
gna
ture
1#
#signatu
re2#
2025CIR229710A1 Hôtel de ville de Bron affaires-generales@ville-bron.fr 04 72 36 13 13
3 3 de