Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2026 048 saur creation branchement d eau rue tamar
Arrêté - 2026 054 watelet tp pour sevesc creation brancheme
Arrêté - 2026 054 watelet tp pour sevesc creation brancheme
Arrêté - 2026 097 saur pour mr mazouar creation branchement
Arrêté - 2026 098 saur pour mme roquette creation brancheme
Arrêté - 2022 091 SAUR Creation d un Branchement d Eau P
Arrêté - 2026 089 saur pour m.rolland creation branchement
Arrêté - 2026 089 saur pour m.rolland creation branchement
Arrêté - 2022 093 saur creation dun branchement d eau potab
Arrêté - 2024 120 saur creation branchement eau potable 34
Arrêté - 2026 048 saur creation branchement d eau rue tamaris
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Magny-les-Hameaux.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 048 saur creation branchement d eau rue tamaris)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
de
À
MAGNY-LES-HAMEAUX
ARRÊTÉ
Arrêté
portant
permission
de
voirie
et de
règlementation
temporaire
de
circulation
N° 2026-048-ST LE
MAIRE
de
la Commune
de
Magny-les-Hameaux;
VU
la
Loi
n°82-213
du
2 mars
1982,
relative
aux
droits
et
libertés
des
collectivités
locales
complétée
et
modifiée
par
la
Loi
n°
82-623
du
22
juillet
1982
;
VU
la
Loi
n°83-8
du
7
janvier
1983
modifiée
relative
à
la
répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'état
;
VU
Parrêté
interministériel
du
24
Novembre
1967
modifié
relatif à la signalisation
des
routes
et autoroutes
;
VU
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière,
approuvée
par
l'arrêté
interministériel
du
7
juin
1977
modifiée
et
complétée
;
VU
le
Code
général
des
Collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2122-24,
L.2212-2,
L.2213-1,
L.2213-2,
L.2214-3
et
L.2542-2;
VU
le Code
Pénal,
notamment
l’article
R.610-5
;
VU
le
Code
de
la
Route
et
notamment
les
articles
R.110-1,
R.110-2,
R.325-13,
R.130-2,
L.411-1,
R.411-25,
L.325-1
à
L.325-3,
R417-
6,
R417-10
et
R.417-12
;
VU
le
Code
de
la Sécurité
Intérieure,
notamment
l’article
L 511-1
;
VU
l’Arrêté
Municipal
14-054-PM
;
VU
la pétition,
arrivée
en
Mairie
le 26
janvier
2026,
de
l’entreprise
SAUR
ILE
DE
FRANCE,
sise
6 rue
du
Petit Clos
- 78490
GALLUIS
;
CONSIDERANT
que
l’entreprise
SAUR
SECTEUR
ILE
DE
FRANCE,
sise
6 rue
du
Petit Clos
- 78490
GALLUIS,
doit
réaliser
des
travaux
de
création
d'un
branchement
d'eau
potable
au
droit
du
n° 11 rue
des
Tamaris,
pour
le compte
de
la SAUR,
dans
la période
du
16 février
au
16 mars
2026.
CONSIDERANT
que
ces
travaux
nécessitent
des
restrictions
de
circulation
et
de
stationnement
au
droit
du
n°
11
rue
des
Tamaris,
afin
de
permettre
le
bon
déroulement
des
travaux.
ARRÊTONS Les dispositions
du
présent
arrêté
s'appliqueront
à compter
de
son
affichage
en
mairie
pour
les
dispositions
générales
et à compter
de
sa
notification
aux
entreprises
chargées
des
travaux
pour
les dispositions
les concernant.
1.
RESTRICTION
DE
CIRCULATION
ET
DE
STATIONNEMENT
:
ARTICLE
1
:
L'entreprise
SAUR
SECTEUR
ILE
DE
FRANCE
est
autorisée
à exécuter
les
travaux
cités
ci-dessus,
ARTICLE
2
:
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
du
16
février
au
16
mars
2026.
ARTICLE
3
:
En
cas
d’intempéries
ou
d’autres
aléas
survenus
au
cours
du
chantier
nécessitant
une
prolongation
de
la
durée
de
celui-ci,
la
validité
du
présent
arrêté
sera
prorogée
d’autant.
ARTICLE
4 :
En
fonction
des
besoins
du
chantier,
les
restrictions
de
circulation
et
de
stationnement
sont
appliquées
comme
suit :
+
L'entreprise
est
autorisée
à neutraliser
le stationnement
au
droit
du
chantier
afin
de
permettre
le bon
déroulement
des
travaux.
+
Elle doit
laisser
une
voie
de
circulation
libre
d’une
largeur
de
2.50m
minimum.
Arrêté
N° 2026-048-ST
portant
permission
de
voirie
et de
réglementation
temnoraire
de
circulation
1 +
L'entreprise
devra
mettre
en
place
un
alternat
de
circulation
ainsi
qu'une
déviation
piétonne
par
panneaux.
+
La vitesse
des
véhicules
sera
limitée
à 20
km/h
sur toute
la longueur
de
la voie.
ARTICLES
:
Le
stationnement
des
véhicules
de
toute
nature
est
interdit
dans
l’emprise
du
chantier
durant
la
durée
des
travaux.
ARTICLE
6
:
Les
véhicules
gênants
en
infraction
aux
dispositions
de
l’article
5 sont
mis
en
fourrière
conformément
aux
dispositions
du
code
de
la
route.
IT.
DISPOSITIONS
GENERALES
APPLICABLES
AUX
ENTREPRISES
CHARGEES
DES
TRAVAUX
:
ARTICLE
7 :
Pour
la
remise
en
état
du
site,
l’entreprise
devra
utiliser
les
mêmes
types
de
matériaux,
dans
les
mêmes
proportions
et leur mise
en
œuvre
devra
être
réalisée
dans
les règles
de
l’art.
ARTICLE
8 :
L'entreprise
sera
tenue
responsable
de
la
propreté
dans
l’emprise
et
aux
abords
du
chantier.
ARTICLE
9 :
Aucun
dépôt
de
matériels
ni
de
matériaux
n’est
autorisé
en
dehors
de
l’emprise
du
chantier,
sans
une
autorisation
préalable
du
responsable
de
la
Voirie.
ARTICLE
10
:
L'arrêté
devra
être
affiché
sur
le
chantier
au
moins
7 jours
avant
le
commencement
des
travaux
et
ce
pendant
toute
la
durée
des
travaux.
ARTICLE
11 :
L'entreprise
chargée
des
travaux,
sera
responsable
de
la
mise
en
place
et
du
maintien
de
la
signalisation
et
des
dispositifs
de
protection
temporaire
du
chantier,
de
jour
comme
de
nuit,
pendant
toute
la
durée
des
travaux.
Elle
sera
également
responsable
des
conséquences
pouvant
résulter
d’un
défaut
ou
d’une
insuffisance
de
cette
signalisation.
ARTICLE
12 :
Le
non-respect
des
obligations
entraînera
la
fermeture
immédiate
du
chantier
pour
la
durée
de
sa
régularisation.
ARTICLE
13
:
Les
travaux
et
les
restrictions
de
circulation
pour
le
besoin
du
chantier
s’appliquent
entre
o8hoo
et
17h00.
ARTICLE
14
:
Monsieur
le
maire
de
Magny-les-Hameaux,
Madame
la
Directrice
Générale
des
Services,
Monsieur
le
Directeur
des
Services
Techniques,
Madame
la
Lieutenante
de
la COB
de
Chevreuse,
Monsieur
le
Responsable
de
la
Police
Municipale,
seront
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
ampliation
sera
adressée
à :
—
Monsieur
le Chef
de
Centre
des
Sapeurs-
Pompiers
de
Magny-les-Hameaux,
—
L'entreprise
SAUR
SECTEUR
ILE
DE
FRANCE
chargée
des
travaux,
—
L'entreprise
SEPUR
—
L'entreprise
SAVAC
Fait
à
Magny-les-Hameaux,
le 4 février
2026
Bertrand
HOUILLON
Maire
de
Magny-les-Hameaux
Vice-Président
de
la Communauté
d'Agglomération
de
Saint-Quentin-en-Yvelines
&
Mis en ligne sur le site internet de la ville : 0 9 FEV, 2026 Nota
:Le
Maire
certifie
sous
sa
responsabilité
le
caractère
exécutoire
de
cet
acte.
Informe
que
le
présent
acte
peut
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Versailles
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
date
de
publication
et/ou
de
notification
(articles
R421-1
à
R421-7
du
Code
de
Justice
Administrative)
Arrêté
N°
2026-048-ST
nartant
nermiccinn
de
unirie
et
do
réalomontatinn
tomnarairs
do
rirrilatinn
s