Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - arrete ndeg0045 taille en harmonie rue deville 26.
Arrêté - arrete ndeg0211 eirl la taille en harmonie avenue
Arrêté - arrete ndeg0024 constructel rue drugeon lecart 26.
Arrêté - arrete ndeg079 taille en harmonie rue de la masure
Arrêté - arrete ndeg0058 arep parking sncf 12.03.26
Arrêté - arrete ndeg0065 pl jean monnet parking sncf 07.04.
Arrêté - arrete ndeg0121 eurovia chemin du halage 19.05.25
Arrêté - arrete ndeg049 warluzel route detrepilly 17.03.25
Arrêté - arrete ndeg091 aisne application ensemmble de la c
Arrêté - arrete ndeg0346 veolia 44 av de la republique 17.1
Arrêté - arrete ndeg0022 taille en harmonie parking palais des rencontres 26.01.26 0
Document publié le Lundi 24 novembre 2014 par la commune de Château-Thierry.
Lien du pdf (Arrêté - arrete ndeg0022 taille en harmonie parking palais des rencontres 26.01.26 0)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
7 Chôteau = ; Æhierry
N/ Réf : MR/FB/VD - A-2026-ST- 0022
Dossier suivi par: Frédéric Buchard
Tel : 03.23.84.86.60
Mail : techniques@ville-chateau-thierry.fr
ARRETE TEMPORAIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT PARKING PALAIS DES RENCONTRES
Le Maire de la Ville de CHATEAU-THIERRY,
Vu le Code de la Route,
Vu l'arrêté interministériel relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal,
Vu le règlement de voirie de la Commune adopté par délibération du Conseil Municipal du 24 Novembre 2014,
Vu l’Arrêté de Coordination de Travaux notifié et publié le 15 Décembre 2014,
Considérant que l’Entreprise TAILLE EN HARMONIE demeurant à COULONGES COHAN (AISNE) doit réaliser des travaux d'élagage des chênes situés sur le PARKING PALAIS DES RENCONTRES , pour le compte de la Ville, du lundi 26 janvier 2026 au mercredi 28 janvier 2026 de 8h00 à 18h00 et qu'il y a lieu d’en faciliter le bon déroulement,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Stationnement
Du jundi 26 janvier 2026 au mercredi 28 janvier 2026 de 8h00 à 18h00, le stationnement sera interdit au droit du chantier, PARKING PALAIS DES RENCONTRES , pendant la durée des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec ces interdictions sera considéré comme gênant au sens de l'article R417-10 du Code de la Route.
ARTICLE I : Cheminement piétons
Du lundi 26 janvier 2026 au mercredi 28 janvier 2026 de 8h00 à 18h00, l'entreprise devra mettre en place la signalisation réglementaire concernant le cheminement des piétons.
ARTICLE III: Limitation de vitesse
La vitesse sera limitée à 30 Km/h au droit du chantier. Le demandeur sera chargé de la mise en place de la signalisation réglementaire pendant la durée de l'arrêté.
ARTICLE IV: Réduction de chaussées si besoin
Du lundi 26 janvier 2026 au mercredi 28 janvier 2026 de 8h00 à 18h00, la chaussée sera réduite d’une voie pendant la durée des travaux, au droit du chantier, si besoin.
ARTICLE V : Travaux par alternat par feux tricolores ou manuels, si besoin Du lundi 26 janvier 2026 au mercredi 28 janvier 2026 de 8h00 à 18h00, un aliernat manuel ou par feux tricolores sera mis en place par le demandeur pour la durée des travaux, si besoin.
ARTICLE Vi: Signalisation
Les panneaux d'interdiction de stationner, les barrières de type K8 pour le renvoi des piétons sur le trottoir d’en face, de limitation de vitesse, ainsi que toute la signalisation obligatoire pour les travaux du chantier et à la circulation, découlant du présent arrêté seront mis en place par l'entreprise. Celle-ci sera chargée de contrôler, de la mettre et de la remettre en place autant de fois qu'il sera nécessaire pendant la durée de l'arrêté.
ARTICLE VII: Recommandations particulières
L'entreprise devra se conformer aux normes en vigueur et exécuter les travaux de terrassement et de compactage dans les règles de l'art, les Services Techniques de la Ville de Château-Thierry pourront demander à Pentreprise des essais à la plaque sur les fouilles, les frais générés seront à la charge de l'entreprise. Le remblaiement des fouilles et de la tranchée est obligatoire dans le cas d’une intervention ultérieure de réfection définitive.
Les travaux se feront par fusée et les fouilles sur trottoir.
En cas d’impossibilité technique la tranchée devra être couverte par une plaque métallique. L'entreprise devra reprendre les enrobés du domaine public sur la largeur et la longueur des travaux entrepris pour le ou les concessionnaires. Les enrobés seront à metire en œuvre dans la continuité des travaux. L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci. L'entreprise devra déposer et reposer à l'identique du dallage et /ou du pavage, pas de découpe. La réfection définitive devra être réalisée 7 jours après la date de fin de travaux et devra être validée par les Services Techniques de la Ville.
L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas laisser de gravats sur la chaussée pendant la durée du chantier.
L'entreprise devra informer les riverains en déposant une copie de l'arrêté dans les boîtes aux lettres, notamment en cas de rue barrée pour la collecte des ordures ménagères. Elle devra également entrer en contact avec les services de la CARCT afin d'organiser le ramassage des déchets.
L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci, par la mise en place de pont lourd si besoin.
ARTICLE VIII: Ampliation
Monsieur le Président de la C.A.R.C.T.,
Monsieur le Commandant de la Circonscription de Police de Château-Thierry, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Château-Thierry, Le Centre Hospitalier,
Monsieur le Chef de Corps du S.D.I.S. de Château-Thierry,
Monsieur le Directeur de FUnité Départementale de Château-Thierry,
La Direction Générale des Services de la Ville de Château-Thierry,
La Direction des Services Techniques de la Ville de Château-Thierry,
La Direction du Service Communication de la Ville de Château-Thierry, Le Service de la Police Municipale,
Les concessionnaires,
L'Union industrielle du Sud de l'Aisne,
L'entreprise TAILLE EN HARMONIE,
Direction des Services de Transport des Hauts de France,
Transports KEOLIS Fablio,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, de son application.
Château-Thierry, le Lo Sn drer Vot6
Pour Le Maire,
L’Adjoint délégué aux travaux
Mohamed REZZOUKI
Notification 2e
Publication ePafalL26.