Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2024 953
Arrêté - 2024 349
Arrêté - 2024 339
Arrêté - 2024 82
Arrêté - arrete 2023 1491
Arrêté - arrete 2023 1463
Arrêté - 2024 348
Arrêté - 2024 1051
Arrêté - 2024 283
Arrêté - 2024 280
Arrêté - arrete 2024 80
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Gosier.
Lien du pdf (Arrêté - arrete 2024 80)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Investissement et développement économique,
Ville
du
OOSIER
|
DEPARTEMENT
REPUBLIQUE
LD
DE LA
FRANCAISE
GUADELOUPE
Arrêté
N°2024
- 2
Réglementant
la
circulation
et
le
stationnement
pour
des
travaux
de
réfection
de
la
voirie
à
rue
Digue
vieux
Bertin,
traversée
de
Pliane/Port-Blanc,
Du
mercredi
17
janvier
au
mardi
30
janvier
2024
Le
Maire
de
la
Ville
du
Gosier,
Monsieur
Cédric
CORNET,
Vu
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et
libertés
des
collectivités
locales
:
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
notamment
ses
articles
L.
2212-1,
L.
2212-2
et
L 2212-5;
Vu
le
Code
la
Sécurité
Intérieure
et
notamment
l'article
L.
511-1
:
Vu
le
Code
Général
de
propriété
des
personnes
publiques,
notamment
ses
articles
L.
2122-
1,
L.
2122-2
et
L.
21223;
Vu
le
Code
Pénal,
notamment
l’article
R.
610-5
x
Vu
le
Code
de
la
Route :
Vu
l'arrêté
interministériel
du
24
novembre
1967
modifié
relatif
à
la
signalisation
des
routes
et
autoroutes
;
Vu
l'arrêté
du
12
décembre
2018
relatif
à
la
modification
de
la
signalisation
routière
:
Considérant
la
demande
en
date
du
11
janvier
2024,
présentée
par
l'Entreprise
TRAPEG
représentée
par
Keniatha
LEBRERE,
pour
la
réalisation
de
travaux
de
réfection
de
la
voirie
communale
à
route
de
Digue
Vieux
Bertin,
traversée
Pliane/Port-Blanc,
du
mercredi
17
au
mardi
30
janvier
2024
:
Considérant
que
pour
des
raisons
de
sécurité,
il
y
a
lieu
de
réglementer
la
circulation
et
le
stationnement
des
véhicules,
du
mercredi
17
au
mardi
30
janvier
2024
;
Considérant
qu’il
appartient
à
l'autorité
municipale
de
prendre
les
dispositions
pour
assurer
le
maintien
de
l’ordre,
de
la
tranquillité
et
de
la
sécurité
publics
sur
le
territoire
communal
;
ARRETE
Article
1
- La
circulation
sera
réglementée
à
rue
Digue
Vieux
Bertin,
traversée
Pliane/Port-
Bianc,
du
mercredi
17
au
mardi
30
janvier
2024,
de
08h
à
15h.
Elle
sera
alternée
manuellement. Article
2
- Le
stationnement
des
véhicules
légers
et
des
poids
lourds
sera
interdit
de
part
et
d'autre
de
la
chaussée
pendant
toute
la
durée
des
travaux.
Seuls
les
véhicuies
affectés
au
chantier
seront
autorisés
à
stationner
sur
toute
la
zone
de
travaux. Article
3
- La
vitesse
de
tous
les
véhicules
sera
limitée
à
30
km/h.
Cette
limitation
de
vitesse
sera
matérialisée
par
des
panneaux
portant
la
mention
30.
Article
4
- La
mise
en
place
de
la
signalisation
réglementaire
est
à
la
charge
de
l’entreprise
TRAPEG. Article
5
- Tout
manquement
aux
dispositions
du
présent
arrêté
donnera
lieu
à
des
peines
prévues
par
l'article
R.
610-5
du
Code
Pénal.
Article
6
- Le
présent
arrêté
est
notifié
à
Madame
Keniatha
LEBRERE.
Une
ampliation
est
transmise
pour
chacun
en
ce
qui
le
concerne
à
:
- Monsieur
le
Directeur
Territorial
de
la
Police
Nationale,
- Monsieur
le
Sous-Préfet,
- Monsieur
le
Directeur
de
la
Police
Municipale
du
Gosier,
-
Monsieur
le
Directeur
Général
Adjoint
du
Département
Aménagement
du
Territoire,
des
Infrastructures
et
du
Développement
Durable.
Fait
à Gosier,
le
1
À
dan
02