Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2026 055 watelet tp pour sevesc creation brancheme
Arrêté - 2026 054 watelet tp pour sevesc creation brancheme
Arrêté - 2026 054 watelet tp pour sevesc creation brancheme
Arrêté - 2023 040 watelet tp pour sevesc creation brancheme
Arrêté - 2023 040 watelet tp pour sevesc creation brancheme
Arrêté - 2026 099 watelet tp pour sevesc creation brancheme
Arrêté - 2022 088 WATELET TP Creation d un branchement d
Arrêté - 2023 105 WATELET TP pour SEVESC 7 bis rue Barbus
Arrêté - 2023 105 WATELET TP pour SEVESC 7 bis rue Barbus
Arrêté - 2025 034 watelet tp pour sevesc 7 impasse besson b
Arrêté - 2026 055 watelet tp pour sevesc creation branchement d eau usee 7 rue louis aragon
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Magny-les-Hameaux.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 055 watelet tp pour sevesc creation branchement d eau usee 7 rue louis aragon)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Sécurité routière,
de
ee
ARRÊTÉ
MAGNY-LES-HAMEAUX
Arrêté
portant
permission
de
voirie
et de
règlementation
temporaire
de circulation
N° 2026-055-ST LE
MAIRE
de
la Commune
de
Magny-les-Hameaux
;
VU
la
Loi
n°82-213
du
2 mars
1982,
relative
aux
droits
et
libertés
des
collectivités
locales
complétée
et modifiée
par
la
Loi
n° 82-623
du
22 juillet 1982
;
VU
la
Loi
n°83-8
du
7
janvier
1983
modifiée
relative
à
la
répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'état ;
VU
larrêté
interministériel
du
24
Novembre
1967
modifié
relatif
à la
signalisation
des
routes
et
autoroutes
;
VU
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière,
approuvée
par
l'arrêté
interministériel
du
7
juin
1977
modifiée
et complétée
;
VU
le
Code
général
des
Collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2122-24,
L.2212-2,
L.2213-1,
L.2213-2,
L.2214-3
et
L.2542-2;
VU
le Code
Pénal,
notamment
l’article
R.610-5
;
VU
le Code
de
la Route
et notamment
les articles
R.110-1,
R.110-2,
R.325-13,
R.130-2,
L.4111,
R.411-25,
L.325-1
à L.325-3,
R417-
6,
R417-10
et
R.417-12
;
VU
le
Code
de
la Sécurité
Intérieure,
notamment
l’article
L 5114
;
VU
l’Arrêté
Municipal
14-054-PM
;
VU
la pétition,
arrivée
en
Mairie
le 29
janvier
2026,
de
l’entreprise
SEVESC,
sise 4 rue
Édouard
Branly,
ZA
de
Pissaloup
-
78190
TRAPPES ;
CONSIDERANT
que
l’entreprise
WATELET
TP,
sise
73
rue
des
Pêchers
- 78370
PLAISIR,
doit
réaliser
des
travaux
de
création
d'un
branchement
d'eau
usées
au
droit
du
n°7
rue
Louis
Aragon,
pour
le compte
de
la SEVESC,
dans
la période
du
06
au
20
avril
2026.
CONSIDERANT
que
ces
travaux
nécessitent
des
restrictions
de
circulation
et
de
stationnement
au
droit
du
n°7
rue
Louis
Aragon,
afin de
permettre
le bon
déroulement
des travaux.
ARRÉTONS Les dispositions
du
présent
arrêté
s'appliqueront
à compter
de
son
affichage
en
mairie
pour
les
dispositions
générales
et à compter
de
sa notification
aux
entreprises
chargées
des
travaux
pour
les dispositions
les concernant.
L.
RESTRICTION
DE
CIRCULATION
ET
DE
STATIONNEMENT
:
ARTICLE
1
:
L'entreprise
WATELET
TP
est
autorisée
à exécuter
les travaux
cités
ci-dessus,
ARTICLE
2
:
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
du
06
au
20 avril
2026.
ARTICLE
3
:
En
cas
d’intempéries
ou
d’autres
aléas
survenus
au
cours
du
chantier
nécessitant
une
prolongation
de
la durée
de
celui-ci,
la validité
du
présent
arrêté
sera
prorogée
d’autant.
ARTICLE
4
:
En
fonction
des
besoins
du
chantier,
les
restrictions
de
circulation
et
de
stationnement
sont
appliquées
comme
suit :
+
L'entreprise
est
autorisée
à
fermer
la
rue
Louis
Aragon
sur
la
partie
comprise
entre
la
rue
Pierre
Mendès
France
et
l’allée
des
droits
de
l'homme,
entre
8h00
et
17h00,
sauf
aux
seuls
riverains
et véhicules
de
secours,
pendant
la période
indiquée
à l’article
2
Arrêté
N° 2026-055
-ST portant
permission
de
voirie
et de
réglementation
temporaire
de
circulation
1 e
L'entreprise
devra
mettre
en
place
la
signalisation
réglementaire,
notamment
avec
des
panneaux
de
« Rue
Barrée
sauf
riverains
», « Déviation
»
Des
déviations
seront
mises
en
place
:
-
Pour
les
véhicules
en
provenance
de
la rue
Louis
Aragon
(entre
Chemin
de
la Chapelle
et
allée
des
droits
de
l’homme)
par
l'allée
des
droits
de
l’homme.
-
Pour
les
véhicules
en
provenance
de
la
rue
Pierre
Mendès
France
soit
par
la
rue
des
glycines
soit
par
la rue
de
la liberté
e
La
vitesse
des
véhicules
sera
limitée
à 20km/h
sur
l'emprise
du
chantier.
ARTICLE 5 :
Le stationnement
des
véhicules
de
toute
nature
est interdit
dans
l’emprise
du
chantier
durant
la
durée
des
travaux.
ARTICLE
6
:
Les
véhicules
gênants
en
infraction
aux
dispositions
de
l’article
5 sont
mis
en
fourrière
conformément
aux
dispositions
du
code
de
la route.
[L.
DISPOSITIONS
GENERALES
APPLICABLES
AUX
ENTREPRISES
CHARGEES
DES
TRAVAUX :
Pour
la
remise
en
état
du
site,
l’entreprise
devra
utiliser
les
mêmes
types
de
matériaux,
dans
les
mêmes
proportions
et leur mise
en
œuvre
devra
être
réalisée
dans
les règles
de
l’art
ARTICLE
7
ARTICLE
8
:
L'entreprise
sera
tenue
responsable
de
la propreté
dans
l’emprise
et aux
abords
du
chantier.
ARTICLE
9 :
Aucun
dépôt
de
matériels
ni
de
matériaux
n’est
autorisé
en
dehors
de
l’emprise
du
chantier,
sans
une
autorisation
préalable
du
responsable
de
la Voirie.
ARTICLE
10
:
L'arrêté
devra
être
affiché
sur
le chantier
au
moins
7 jours
avant
le commencement
des
travaux
et
ce
pendant
toute
la durée
des
travaux.
ARTICLE
11 :
L'entreprise
chargée
des
travaux,
sera
responsable
de
la
mise
en
place
et
du
maintien
de
la
signalisation
et
des
dispositifs
de
protection
temporaire
du
chantier,
de
jour
comme
de
nuit,
pendant
toute
la
durée
des
travaux.
Elle
sera
également
responsable
des
conséquences
pouvant
résulter
d’un
défaut
ou
d’une
insuffisance
de
cette
signalisation.
ARTICLE
12
:
Le
non-respect
des
obligations
entraînera
la fermeture
immédiate
du
chantier
pour
la durée
de
sa
régularisation.
ARTICLE
13
:
Les
travaux
et
les
restrictions
de
circulation
pour
le besoin
du
chantier
s'appliquent
entre
08h00
et
17h00.
ARTICLE
14 :
Monsieur
le
maire
de
Magny-les-Hameaux,
Madame
la
Directrice
Générale
des
Services,
Monsieur
le
Directeur
des
Services
Techniques,
Madame
la
Lieutenante
de
la
COB
de
Chevreuse,
Monsieur
le
Responsable
de
la
Police
Municipale,
seront
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
dont
ampliation
sera
adressée
à:
—
Monsieur
le Chef
de
Centre
des
Sapeurs-
Pompiers
de
Magny-les-Hameaux,
—
L'entreprise
SEVESC
—
L'entreprise
WATELET
TP
chargée
des
travaux,
—
L'entreprise
SEPUR
—
L'entreprise
SAVAC
Fait à Magny-les-Hameaux,
le 13 février
2026
Bertrand
HOUILLON
Maire
de
Magny-les-Hameaux
Vice-Président
de
la Communauté
d'Agglomération
de
Saint-Quehtin-en-Yvelines
.
Mis
en
ligne
sur
le site
internet
de
la ville
.
Le
l252e
Nota :
Le
Maire
certifie
sous
sa responsabilité
le caractère
exécutoire
de
cet acte.
Mforme qhe
le présent
acte
peut
faire
l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
de
Versailles
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
date
de
publication
et/ou
de
notification
(articles
R421-1
à
R421-7
du
Code
de
justice
Administrative)
Arrêté
N°
2026-066
-ST
nartant
nermiccinn
de
vnirie
et
de
réglementation
temnaraire
fe
rircilntinn
.