Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2026 0176 ORLEANS METROPOLE EAU POTABLE Avenue du
unknown - 694 AXIANS Avenue Denis Papin et Avenue Gay Lussac
Arrêté - 2026 0109 ADA TP Avenue Gay Lussac
Arrêté - 2026 0123 INEO RESEAUX CENTRE Avenue Gay Lussac
Arrêté - 2026 0158 LEBRETON 54 56 avenue du Capitaine Jean
unknown - 2023 0044 INEO Avenue Gay Lussac a langle de laven
unknown - 2023 0054 JCDECAUX FRANCE Avenue Denis Papin au cr
unknown - 2023 0072 JCDECAUX FRANCE Avenue Denis Papin au cr
unknown - 2023 0189 COLAS Avenue Gay Lussac entre le 21 et l
unknown - 2023 0084 INEO Avenue Gay Lussac a langle de laven
Arrêté - 2026 0166 SOBECA ORLEANS Avenue Denis Papin Avenue Gay Lussac Avenue du Capitaine Jean
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Jean-de-Braye.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 0166 SOBECA ORLEANS Avenue Denis Papin Avenue Gay Lussac Avenue du Capitaine Jean)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Données personnelles,
République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
SAINT-JEAN
DE BRAŸYE
Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune de Saint-Jean de Braye
ARRETE N°ST2026_0166
Avenue Denis Papin - Avenue Gay Lussac - Avenue du Capitaine Jean - SOBECA ORLÉANS
Le maire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre | - huitième partie : signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié),
Vu le règlement de voirie approuvé au conseil municipal du 17 décembre 2010,
Vu la demande formulée par l’entreprise SOBECA ORLÉANS, pour le compte d'ENEDIS, en charge d’effectuer un renouvellement de câble HTA.
Considérant qu'il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le stationnement et la signalisation pendant la durée des travaux,
ARRÊTÉ
Article 1: À compter du 6 juillet 2026 pour une durée de 60 jours le stationnement sera totalement interdit et réputé gênant au droit des travaux. Seuls les véhicules de l'entreprise en auront la possibilité.
L'Avenue Denis Papin entre l’Avenue André Marie Ampère et le rond-point du Boulevard Marie Stuart sera barrée dans le sens des adresses. |! y aura un PR décroissant avec la mise en place de séparateur K16. Le stationnement sera interdit au 138 avenue du Capitaine Jean, Une plaque de roulage sera installée.
Afin d'assurer le bon déroulement des travaux une déviation sera mise en place par l'entreprise.
Article 2 : Les véhicules en stationnement illicite seront évacués en application de l’article R417-10 de code de la route. A ce titre une procédure de mise en fourrière ou de déplacement pourra être
déclenchée.
Article 3 : La vitesse sera réduite à 30km/h au droit des travaux.
Arrêté N°ST2026 0166 1/3 Article 4 : Les piétons et cycles devront suivre le cheminement mis en place pendant les travaux. À
cet effet, une signalisation conforme sera installée en amont et en aval du chantier.
Article 5 : La signalisation de part et d'autre de la zone des travaux sur la voie publique sera :
- réalisée conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, notamment l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie)
- enlevée pendant les périodes d'inactivité du chantier.
La fourniture, la mise en place, l'entretien et l'enlèvement des panneaux de signalisation au droit
du chantier incomberont entièrement à l'entreprise chargée des travaux. Les panneaux devront être éclairés pendant la nuit et maintenus en parfait état. Toute la signalisation du chantier sera de
la responsabilité et à la charge de l’entreprise.
Article 6 : Aucune fouille sur chaussée et trottoir ne restera ouverte en dehors des horaires de
travail de l'entreprise sans une protection renforcée. Les tranchées non protégées sur chaussée et trottoir, devront être rebouchées définitivement le jour même de leur réalisation et colmatées provisoirement en enrobé à froid, au cas où la réfection définitive ne pourrait être faite le jour même.
Article 7 : L'entreprise devra assurer la propreté du trottoir et de la chaussée au droit de l'accès au chantier au moyen d'un balayage mécanique ou manuel, autant que nécessaire pour obtenir un résultat correct.
Article 8 : Les chaussées et trottoirs devront être rendus libres dans leur intégralité les vendredis soir, samedis, dimanches et jours fériés.
Article 9 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier par l'entreprise.
Article 10 : Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire. || fera l’objet d’une publication sur le site internet de la ville.
Article 11 : Le maire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation est adressée à :
- Monsieur le Commissaire de Police,
- l'entreprise chargée des travaux
- la police municipale.
Article 12 : Le maire soussigné certifie le caractère exécutoire du présent acte. Dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, le présent acte peut faire l’objet soit d'un recours gracieux adressé au maire, soit d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif d'Orléans (28 rue de la Bretonnerie) ou via l'application Télérecours citoyens accessible sur www.telerecours.fr. L'introduction d'un recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux, qui ne recommence à courir qu'à compter du rejet explicite ou du rejet implicite né du silence de l'administration pendant deux mois.
Article 13 : La ville de Saint-Jean de Braye, en sa qualité de responsable de traitement, collecte et
traite les données personnelles dans le cadre de la gestion des actes municipaux. Pour en savoir plus sur la gestion des données personnelles et pour l'exercice des droits, la notice d'information relative au Règlement Général sur la Protection des Données est disponible sur le site internet de la ville.
A Saint-Jean de Braye, le 2 Q JUIN 207
Arrêté N°ST2026_0166 213 Pour le Maire, et par délégation,
L'adjoint délégué à l'urbanisme et au
développement harmonieux de la ville
Arrêté N°ST2026 0166 3/3