Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 230 DELANNOY 108 rue de la Saboterie
Arrêté - 1351 Déménagement 67 rue de la Saboterie
Arrêté - 1555 TPPL 76 rue de la Saboterie
Arrêté - 1351 Déménagement 67 rue de la Saboterie
Arrêté - 1492 TPPL 76 rue de la Saboterie
Arrêté - 1502 TPPL 76 rue de la Saboterie Prolongatio
Arrêté - 123 Demenagement 89 rue de la Saboterie DEME
Arrêté - 251 Benne 13 rue de la Saboterie
Arrêté - 1385 DROUET 108 Rue de Larcay
Arrêté - 688 CAILLER 108 rue du Placier GRDF
Arrêté - 1056 DELANNOY 108 rue de la Saboterie
Document publié le Lundi 11 septembre 2023 par la commune de Saint-Avertin.
Lien du pdf (Arrêté - 1056 DELANNOY 108 rue de la Saboterie)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité routière,
A R R Ê T É
ARRETE SC/AG/23.08.21/1056
Réglementant la circulation et le stationnement
pour des travaux d’extension de maison sur jardin
108 rue de la Saboterie
Le Maire de Saint-Avertin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1 et L2212-2 et suivants, Vu le Code de la Route, et notamment l’article R417-10,
Considérant la demande pour des travaux d’extension de maison sur jardin qui doivent avoir lieu du 11 septembre 2023 au 19 janvier 2024, 108 rue de la Saboterie, réalisés par l’entreprise 2DS Constructions, 13 Ter rue Eugénie Grandet, 37 700 La Ville aux Dames, pour le compte de M. et Mme DELANNOY, Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité du public et le bon déroulement du chantier, Considérant l’intérêt général, les dispositions suivantes seront applicables :
A R R E T E
ARTICLE PREMIER : MISE EN PLACE D’UN ECHAFAUDAGE ET DE BARRIERES Le demandeur est autorisé à traverser les parcelles d’espaces verts « 151 – 146 – 121 » avec des engins de chantier afin d’accéder au 108 rue de la Saboterie aux dates mentionnées ci-dessus et devront être remises en l’état à la fin du chantier.
ARTICLE DEUXIEME : CIRCULATION
La circulation des piétons se fera sur le trottoir opposé au chantier.
ARTICLE TROISIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement sera interdit au droit de l’encombrement.
Le stationnement de tout véhicule contrevenant au présent arrêté sera considéré comme gênant au sens du code la route.
ARTICLE QUATRIEME : SIGNALISATION
La pré-signalisation, la signalisation réglementaire seront assurées par le demandeur 48 h avant le début du chantier et sous son entière responsabilité afin d’assurer la sécurité des piétons (en amont et en aval du chantier).
Le demandeur devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie « signalisation temporaire »). Il est responsable des accidents pouvant intervenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
ARTICLE CINQUIEME : VITESSE
La vitesse de tous les véhicules sera limitée à 30 km/h au droit du chantier et sur 100 m de part et d’autre.
ARTICLE SIXIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées par les agents verbalisateurs de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Municipale et poursuivies conformément à la loi.
ARTICLE SEPTIEME : RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant Monsieur le Maire de Saint-Avertin dans un délai de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
ARTICLE HUITIEME : AMPLIATION
- Commissariat Central de Police de Tours
- Police Municipale
- Le Pétitionnaire
Saint-Avertin, le 21 août 2023
Le Maire,
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire,
Laurent RAYMOND.