Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete n 004 Permission de voirie Plateau fofo
Arrêté - Arrete n° 005 Permission de Voirie EDF PLateau Fof
Arrêté - Arrete n° 086 Permission de voirie Plateau Fofo HG
Arrêté - Arrete n 040 Permission de voirie Mur de souteneme
Arrêté - Arrete n 084 Permission de voirie Enclos
Arrêté - Arrete n025 Permission de voirie Demarche
Arrêté - Arrete n 019 Arrete portant autorisation de survol
Arrêté - Arrete n 012 Annule et remplace n 004 Entre DESJOY
Arrêté - Arrete n° 024 Nettoyage dun terrain communal Rue S
Arrêté - Arrete n 074 Permission de voirie Patio de Cluny
Arrêté - Arrete n 002 Permission de voirie Plateau fofo
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Schœlcher.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete n 002 Permission de voirie Plateau fofo)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
REPUBLIQUE FRANCAISE
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
COMMUNE DE SCHOELCHER
ARRETE N°002
PORTANT PERMISSION DE VOIRIE RÉGLEMENTANT TEMPORAIREMENT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SCHOELCHER
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213-1 à L 2213-6 et L 2212-]
et suivants et L 2122-22,
Vu le Code de la Route,
Vu l’Arrêté Ministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière,
Vu l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, quatrième partie, Signalisation de Prescription) approuvée par l’arrêté interministériel du 07 juin 1977,
Vu la demande de prorogation d’autorisation de voirie et de circulation recue via mail le 08 janvier 2025 par la Direction Réseaux Environnement & Développement Durable de la Ville de Schoelcher, formulée par ORANGE SA DTAG, représentée par Mme CORIDON Louana,
Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement à l’occasion de procéder à l’ouverture de chambre sous chaussée pour raccordment de câble FO, au 22 Avenue Klébert Catherine, au lieu-dit Grand Paradis, sur le territoire de la commune de Schælcher,
Considérant que pendant la durée de l’occupation, il y a lieu de protéger les biens publics et privés ainsi que les usagers.
ARRET E :
ARTICLE 1 :
ORANGE SA DTAG, représentée par Mme Louana CORIDON, ayant son siège Route du VERT PRE, 97232 LE LAMENTIN est autorisée à occuper le domaine public routier :
+ 22 Avenue Klébert Catherine, Grand Paradis, 97233 Schoelcher.
Cette occupation consistera à l’opération suivante :
e Ouverture de chambre sous chaussée pour raccordement de câble FO.
e Le nombre de mètres linéaires (zone de projet) : 03 mètres.
Les travaux seront réalisés par l’entreprise CONSTRUCTEL, représentée par M. Eric VOYDEVILLE.
ARTICLE 2 :
Les travaux devront être entrepris le lundi 20 janvier 2025 et être achevés le mercredi 22 janvier 2025, pour une durée de trois (03) jours calendaires, après le démarrage effectif des travaux. Les horaires de travail débuteront à 8h00 et s’achèveront au plus tard à 16h00.
Durant les travaux, la circulation et le stationnement sur le réseau routier communal pourraient être perturbés. Des restrictions de circulations pourront être mises en place pendant les différentes phases d’exécution du chantier. Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions et la signalisation mise en place.
Publié le 15/01/2025 (SUITE ARRETE N°002)
ARTICLE 3 :
A l'issue des travaux, le permissionnaire aura l’obligation de remettre les lieux dans leur état initial. Cette remise en état fera l’objet d’une visite conjointe avec les services référents de la Ville et donnera lieu à procès-verbal avec ou sans réserves.
Il sera seul responsable des dégâts causés aux canalisations existantes.
ARTICLE 4 :
Lesdits travaux devront être installés de manière à ne pas faire obstacle ni à l'écoulement des eaux, ni au libre
accès aux parcelles desservies par la voie et ce à toutes heures.
ARTICLE 5:
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour comme de nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation, ainsi que de la dépose de cette signalisation à la fin des travaux.
La signalisation sera conforme aux dispositions réglementaires en vigueur à la date du présent arrêté.
ARTICLE 6 :
Le permissionnaire sera responsable de la tenue des travaux après Pachèvement. Toutes dégradations ou déformations de la chaussée et de ses abords éventuellement, imputables à ces travaux et intervenant dans l'année de garantie seront constatées par procès- verbal, notifié au permissionnaire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception postale.
Le permissionnaire sera tenu d'effectuer les réparations dans les 48 heures à compter de la réception du courrier recommandé.
Passé ce délai, les services municipaux auront le droit de faire procéder à l'exécution des dits travaux par toute entreprise de leur choix, pour le compte et aux frais du permissionnaire défaillant. Toute contravention où manquement aux dispositions fixées par le présent arrêté est passible de sanctions pénales et administratives.
ARTICLE 7 :
La présente autorisation est donnée sous réserve du droit des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 :
Monsieur le Maire de la commune de Schoelcher,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Schoelcher,
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de Schoelcher,
La Direction Générale des Services de la Ville,
La Direction des Services Techniques de la Ville,
La Direction Réseaux, Environnement & Développement Durable,
La Responsable du Pôle Infrastruture, Aménagement du Territoire et Environnement de la Ville,
La Direction des Affaires Juridiques de la Ville,
ORANGE SA DTAG représentée par Mme Louana CORIDON, Chargée d’Affaires.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transcrit au Registre des actes de l’exécutif de la Ville.
Copie leur sera adressée.
L’Adjointe déléguée à l'Urbanisme
Signé numériquement
À : SCHOELCHER (97233), FR
Le : 10/01/2025 à 11:52:10
VILLE DE SCHOELCHER
ORDONNATEUR
Marie GARON