Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - 2025 044 fgc pour orange 17 rue gabriel peri
Arrêté - 2023 080 FGC pour ORANGE 75 bis rue Gabriel Peri
Arrêté - 2025 112 fgc pour orange depose de cable rues jlm
unknown - 2025 112 fgc pour orange depose de cable rues jlm
Arrêté - 2023 078 fgc pour orange 17 rue racine
Arrêté - 2025 048 fgc pour orange 20 rue mars
Arrêté - 2025 048 fgc pour orange 20 rue mars
Arrêté - 2025 030 fgc pour orange 34 rue mars
Arrêté - 2025 043 fgc pour orange 59 rue hodebourg
Arrêté - 2022 110 fgc pour orange 69 rue g. peri
Arrêté - 2025 044 fgc pour orange 17 rue gabriel peri
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Magny-les-Hameaux.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 044 fgc pour orange 17 rue gabriel peri)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Justice et droit,
_e
ARRÊTÉ
MAGNF-LES-HAMEAUX
Arrêté
portant
permission
de
voirie
et
de
règlementation
temporaire
de
circulation
N° 2025-044-ST LE
MAIRE
de
la Commune
de
Magny-les-Hameaux
;
VU
la
Loi
n°82-213
du
2 mars
1982,
relative
aux
droits
et
libertés
des
collectivités
locales
complétée
et
modifiée
par
la
Loi
n°
82-623
du
22
juillet
1982
;
VU
la
Loi
n°83-8
du
7
janvier
1983
modifiée
relative
à
la
répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'état
;
VU
l’arrêté
interministériel
du
24
Novembre
1967
modifié
relatif
à
la
signalisation
des
routes
et
autoroutes
;
VU
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière,
approuvée
par
l'arrêté
interministériel
du
7
juin
1977
modifiée
et
complétée
;
VU
le
Code
général
des
Collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2122-24,
L.2212-2,
L.2213-1,
L.2213-2,
L.2214-3
et
L.2542-2;
VU
le Code
Pénal,
notamment
l’article
R.610-5
;
VU
le
Code
de
la
Route
et
notamment
les
articles
R.110-1,
R.110-2,
R.325-13,
R.130-2,
L.411-1,
R.411-25,
L.325-1
à L.325-3,
R417-
6,
R417-10
et
R.417-12
;
VU
le Code
de
la Sécurité
Intérieure,
notamment
l’article
L 511:
;
VU
l’Arrêté
Municipal
14-054-PM
;
VU
la
pétition,
arrivée
en
Mairie
le
04
février
2025
de
l’entreprise
FGC,
sise
72
rue
de
Longjumeau,
91160
BALLAINVILLIERS
;
CONSIDERANT
que
l’entreprise
FGC,
sise
72
rue
de
Longjumeau,
91160
BALLAINVILLIERS,
doit
réaliser
des
travaux
de
récupération
d'une
conduite
Telecom
sur
trottoir
au
droit
du
n°17
rue
Gabriel
Péri,
pour
le
compte
d'ORANGE,
dans
la
période
du
17
février
au
21
mars
2025.
CONSIDERANT
que
ces
travaux
nécessitent
des
restrictions
de
circulation
et
de
stationnement
au
droit
du
n°17
rue
Gabriel
Péri,
afin
de
permettre
le
bon
déroulement
des
travaux.
ARRÊTONS Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliqueront
à compter
de
son
affichage
en
mairie
pour
les
dispositions
générales
et
à compter
de
sa
notification
aux
entreprises
chargées
des
travaux
pour
les
dispositions
les
concernant.
L
RESTRICTION
DE
CIRCULATION
ET
DE
STATIONNEMENT
:
ARTICLE
1 :
L'entreprise
FGC
est
autorisée
à exécuter
les travaux
cités
ci-dessus,
ARTICLE
2:
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
du
17 février
au
21 mars
2025.
ARTICLE
3
:
En
cas
d’intempéries
ou
d’autres
aléas
survenus
au
cours
du
chantier
nécessitant
une
prolongation
de
la durée
de
celui-ci,
la validité
du
présent
arrêté
sera
prorogée
d'autant.
Arrêté
N°
2025-044-ST portant
permission
de voirie
et
de
réglementation
temporaire
de
circulation
1 ARTICLE
4
:
ARTICLE 5
:
ARTICLE
6
:
ARTICLE 7 : ARTICLE 8
:
ARTICLE 9 : ARTICLE
10 :
ARTICLE
11 :
ARTICLE
12
:
ARTICLE 13 : ARTICLE
14
:
Mis
en
ligne
sur
le site
internet
de
la ville le:
En
fonction
des
besoins
du
chantier,
les
restrictions
de
circulation
et
de
stationnement
sont
appliquées
comme
suit
:
>
L'entreprise
est
autorisée
à neutraliser
le stationnement
sur cette
voie
en
sens
unique
de
circulation,
au
droit
du
chantier
afin
de
permettre
le bon
déroulement
des
travaux.
>
Elle
doit
laisser
une
voie
de
circulation
libre d’une
largeur
de
2.50m
minimum.
>
La
vitesse
des
véhicules
sera
limitée
à 20
km/h
sur
toute
la
longueur
de
la voie.
Le
stationnement
des
véhicules
de
toute
nature
est
interdit
dans
l’emprise
du
chantier
durant
la
durée
des
travaux.
Les
véhicules
gênants
en
infraction
aux
dispositions
de
l’article
5
sont
mis
en
fourrière
conformément
aux
dispositions
du
code
de
la route.
DISPOSITIONS
GENERALES
APPLICABLES
AUX
ENTREPRISES
CHARGEES
DES
TRAVAUX
:
Pour
la remise
en
état
du
site,
l’entreprise
devra
utiliser les mêmes
types
de
matériaux,
dans
les
mêmes
proportions
et leur mise
en
œuvre
devra
être
réalisée
dans
les règles
de
l’art, suivant
les
prescriptions
techniques
de
la Communauté
d'agglomération
de
Saint-Quentin-en-Yvelines,
références
PT-2025-MAG-29.
L'entreprise
sera
tenue
responsable
de
la propreté
dans
l’emprise
et aux
abords
du
chantier.
Aucun
dépôt
de
matériels
ni de
matériaux
n’est
autorisé
en
dehors
de
l’emprise
du
chantier,
sans
une
autorisation
préalable
du
responsable
de
la Voirie.
L'arrêté
devra
être
affiché
sur
le chantier
au
moins
7 jours
avant
le commencement
des
travaux
et
ce
pendant
toute
la durée
des
travaux.
L'entreprise
chargée
des
travaux,
sera
responsable
de
la
mise
en
place
et
du
maintien
de
la
signalisation
et des
dispositifs
de
protection
temporaire
du
chantier,
de
jour
comme
de
nuit,
pendant
toute
la
durée
des
travaux.
Elle
sera
également
responsable
des
conséquences
pouvant
résulter
d’un
défaut
ou
d’une
insuffisance
de
cette
signalisation.
Le
non-respect
des
obligations
entraînera
la fermeture
immédiate
du
chantier
pour
la durée
de
sa
régularisation. Les
travaux
et
les
restrictions
de
circulation
pour
le
besoin
du
chantier
s’appliquent
entre
8h00
et
17h00. Monsieur
le
Maire
de
Magny-les-Hameaux,
Madame
la
Directrice
Générale
des
Services,
Madame
la
Lieutenante
de
la
COB
de
Chevreuse,
Monsieur
le
Responsable
de
la
Police
Municipale,
seront
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
dont
ampliation
sera
adressée
à :
—
Monsieur
le Chef
de
Centre
des
Sapeurs-Pompiers
de
Magny-les-Hameaux,
—
Monsieur
le Président
de
la Communauté
d'Agglomération
de
Saint-Quentin-en-Yvelines,
—
L'entreprise
ORANGE
—
L'entreprise
FGC
chargée
des
travaux,
—
L'entreprise
SEPUR
—
L'entreprise
les Cars
de Versailles
—
L'entreprise
SAVAC
—
L'entreprise
SQYBUS
\
Fait à Magny-les-Hameaux,
le 5 février
2025
=
—
Ge Serrand
HOUILLON
RE
/ A
aire
de
Magny-les-Hameaux
| Vice-Président
de
la Communauté
d'Agglomération
1. ÿ
Saint-Quentin-en-Yvelines
1 FEV. 2005
à
Nota
: Le
Maire
certifie
sous
sa responsabilité
le caractère
exécutoire
de
cet acte.
Informe
que
le présent
acte
peut
faire
l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
de
Versailles
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
date
de
publication
et/ou
de
notification
(articles
R421-1
à R421-7
du
Code
de
Justice
Administrative)
Arrêté
N° 2025-044-ST
portant
permission
de
voirie
et de
réglementation
temporaire
de
circulation
2