Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - arrete temporaire ndeg2024 324 reglementant la cir
Arrêté - arrete temporaire ndeg2024 230 reglementant la cir
Arrêté - arrete temporaire ndeg2024 154 reglementant le sta
Arrêté - arrete temporaire ndeg2024 194 reglementant la cir
Arrêté - arrete temporaire ndeg2024 207 reglementant la cir
Arrêté - arrete temporaire ndeg2024 245 reglementant la cir
Arrêté - arrete temporaire ndeg2024 355 reglementant la cir
Arrêté - arrete temporaire ndeg2024 183 reglementant la cir
Arrêté - arrete temporaire ndeg2024 15 reglementant la circ
Arrêté - arrete temporaire ndeg2024 311 reglementant la cir
Arrêté - arrete temporaire ndeg2024 246 reglementant la circulation et le stationnement rue des carrieres
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sannois.
Lien du pdf (Arrêté - arrete temporaire ndeg2024 246 reglementant la circulation et le stationnement rue des carrieres)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité routière,
N
ARRETE
DU
MAIRE
-
NSPRO
2024.246
SANNOIS RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
DÉPARTEMENT
DU
VAL
D'OISE
www.ville-sannois.fr
Pôle
Patrimoine
et
Cadre
de
vie
Réf
: MTL/HG
OBJET
: ARRETE
TEMPORAIRE
REGLEMENT
ANT
LA
CIRCULATION
ET
LE
STATIONNEMENT
DU
N°5
RUE
DES
CARRIERES
LE
MAIRE
DE
SANNOIS,
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et notamment
les
articles
L.2213-1
à L.2213-6,
Vu
les
dispositions
du
Code
de
la Route
en
vigueur,
Vu
l'arrêté
interministériel
du
24
novembre
1967
modifié
relatif à la signalisation
des
routes
et autoroutes,
Vu
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière
(livre
I
-
huitième
partie
—
signalisation
temporaire)
approuvée
par
l’arrêté
interministériel
du
06
novembre
1992,
Vu
l'arrêté
n°2023.74
du
05
octobre
2023
portant
délégation
de
fonctions
aux
adjoints
et
conseillers
municipaux
délégués, Considérant
la
demande
de
prolongation
formulée
le
20
mars
2024
par
l’entreprise
STPS,
domiciliée
ZI
SUD
-
CS
17171-77272
VILLEPARISIS
CEDEX
-
Tel
: 01.64.67.59.83
—
Courriel
: arretes@stps.fr,
en
vue
d’exécuter
des
travaux
de
création
d’un
branchement
gaz
pour
le
compte
de
GRDF,
Considérant
la
nécessité
d’assurer
la
sécurité
du
public,
des
usagers
de
la route
et
du
personnel
effectuant
les
travaux
à
proximité
du
chantier,
Considérant
que
ces
mesures
de
sécurité
nécessitent
une
modification
temporaire
de
la
règlementation
relative
à
la
circulation
et au
stationnement
à proximité
du
chantier,
ARRETE:
ARTICLE
1
: Circulation
/ Stationnement
Les
travaux
de
création
d’un
branchement
gaz
pour
le compte
de
GRDF
seront
effectués
par
la société
STPS :
Pendant
la
période
du
03
juin
minuit
au
21
juin
2024
minuit
Les
travaux
sont
autorisés
du
lundi
au
vendredi
de
7h30
à
18h00 (sauf
jours
fériés)
Durant
cette
période,
la
circulation
et/ou
le
stationnement
seront
règlementés
en
respectant
le
manuel
de
chantier
du
SETRA
Edition
2000
sur
la signalisation
et
l’instruction
interministérielle
8ème
Partie.
Le
chantier
sera
balisé
par
la pose
en
amont
de
signalisation
temporaire
de
chantier.
Durant
cette
période,
la circulation
piétonne
sera
déviée
au
droit
du
chantier.
Une
signalisation
spécifique,
à
la
charge
de
l’entreprise
sera
mise
en
place
pour
la
gestion
de
l’absence
d’éclairage
public
la nuit.
Le
stationnement
sera
interdit
sur
trente
(30)
mètres
linéaires
des
deux
côtés
de
la voirie.
Tout
stationnement
de
véhicule
est
considéré
comme
gênant.
Il
pourra
être
procédé
à
l'enlèvement
et
à
la
mise
en
fourrière
des
véhicules
dans
les
conditions
définies
par
le Code
de
la Route
en
vigueur.
HOTEL
DE
VILLE
- Place
du
Général
Leclerc
- BP
60088
- 95111
SANNOIS
Cedex
- Tél.
01
39
98
20
00
- Fax
01
39
98
2088
dsur
21950582300019 Suite
de
l’arrêté
n°2024.246
ARTICLE
2
: Sécurité
Pendant
cette
période
et au
droit
des
travaux :
-
La
vitesse
sera
réduite
à
15km/h
à l’approche
du
chantier,
-
La
protection
et
le
cheminement
des
piétons
et
des
cyclistes
seront
assurés
en
toutes
circonstances
et
en
sécurité
pendant
toute
la durée
des
travaux ;
-
La
zone
de
chantier
sera
impérativement
protégée
sur
toute
sa
longueur
;
-
Toute
personne
intervenant
à pied
sur
le
chantier
doit
revêtir
un
vêtement
de
signalisation
à haute
visibilité
de
classe
2
ou
3
afin
d’être
constamment
visible,
tant
par
les
usagers
que
par
les
conducteurs
d’engins
sur
le chantier.
ARTICLE
3
: Signalisation
La
signalisation
du
chantier
sera
conforme
aux
prescriptions
définies
par
l’instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
temporaire
approuvée
par
l’arrêté
interministériel
du
06
novembre
1992.
La
fourniture
et
la mise
en
place
de
la
signalisation
réglementaire
sont
à la charge
de
l’entreprise
STPS
sous
le
contrôle
du
Pôle
Patrimoine
et Cadre
de
vie,
Place
du
Général
Leclerc
- 95111
SANNOIS
CEDEX - tél
: 01
39.98.20.60
ARTICLE
4:
Etat
des
lieux
Conformément
à
l’article
99.7
du
règlement
sanitaire
départemental
du
Val
d’Oise,
les
entrepreneurs
des
travaux
exécutés
sur
le
domaine
public
doivent
tenir
la
voie
publique
en
état
de
propreté
aux
abords
de
leurs
chantiers.
Ils
doivent
assurer
aux
ruisseaux
et
caniveaux
leur
libre
écoulement.
Le
cas
échéant,
l’entreprise
est
tenue
de
remettre
le
domaine
public
en
l’état
après
les
travaux.
Le
non-respect
d'une
des
clauses
du
présent
arrêté
entraînera
la suspension
immédiate
des
travaux.
ARTICLE 5
: Affichage
Il est
rappelé
que
l’affichage
du
présent
arrêté
sur
le
site
est
obligatoire.
Celui-ci
devra
être
affiché
sur
le
site
au
moins
48h
avant
et jusqu’à
la fin
de
l’occupation
et visible
depuis
le domaine
public.
ARTICLE
6
: Recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
gracieux
présenté
à
Monsieur
le
Maire
de
Sannois,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
ou
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Cergy-Pontoise
— 2/4
bd
de
l’Hautil
- BP
30322
- 95027
Cergy-Pontoise
Cedex
dans
ce
même
délai
de
deux
mois
par
l'intermédiaire
de
l’application
informatique
Télérecours,
accessible
par
le
lien
suivant
: https:/www.telerecours.fr.
ARTICLE
7
: Diffusion
Madame
la Directrice
Générale
des
Services
de
la Ville
est
chargée
de
l’exécution
du
présent
arrêté
dont :
-
Notification
sera
faite
à la personne
susnommée.
-
Ampliation
adressée
à :
Monsieur
le
Commissaire
chef
de
la
Circonscription
d’Ermont,
Madame
le
Major
responsable
du
Commissariat
de
Sannois,
Monsieur
le
Directeur
des
Services
Techniques,
Madame
la
Responsable
de
la
Police
Municipale,
et tout
autre
agent
de
la
Force
Publique,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
veiller
à
l'application
des
prescriptions
du
présent
arrêté.
Fait
à SANNOIS,
le 2 mai
2024
2
a Vo
19 adjoint au Maire
.
743
SEr/charge
des
travaux
et de
la voirie,
SARA
g
Te
.
des-assoc
tions-Patriotiques
et des
relations
avec
les
cultes
Exécutoire
en
vertu de
l’article
L
LE!
DU
CGCT
Publié le …..(...
JUs BA. E.
CG...
Page
2
sur
2