Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - &files=1ER MAI 2024 016 Regl temp circu pdt remp
Arrêté - 1ER MAI 2023 367 Reg temp circu pdt rempla armoire
Arrêté - &files=1ER MAI 2023 367 Reg temp circu pdt rem
Arrêté - &files=1er MAI Arrêté 2024 305 Régl temp circu
Arrêté - LENINE 2023 370 Regl temp circu pdt rehausse chamb
Arrêté - 1er MAI Arrete 2024 305 Regl temp circu pdt trvx p
Arrêté - MORA 2024 038 Regl temp circu pdt rempla poteau te
Arrêté - SQUARE MORA 2024 006 Regl temp circu pdt rempla po
Arrêté - LENINE 2024 033 Regl temp circu pdt rehausse chamb
Arrêté - LENINE 2024 005 Regl temp circu pdt rehaus chamb t
Arrêté - 1ER MAI 2024 016 Regl temp circu pdt rempla armoire telecom sur trottoir ENSIO SUD
Document publié le Mercredi 1 mai 2024 par la commune de Tarnos.
Lien du pdf (Arrêté - 1ER MAI 2024 016 Regl temp circu pdt rempla armoire telecom sur trottoir ENSIO SUD)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Justice et droit,
VILEDE LE
> _ |
2024/016
nomenclature: 6.1.7 LANDES
ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire de la circulation sur l’avenue du 1° Mai durant le remplacement d’une armoire télécom sur trottoir à hauteur du n° 34 bis.
Le Maire de TARNOS,
Vu le code de la route,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Considérant la demande de la société ENSIO SUD en date du 19 janvier 2024 sollicitant un arrêté de réglementation de la circulation pour réaliser le remplacement d’une armoire télécom sur trottoir à hauteur du 34 bis avenue du 1° Mai,
Considérant que ces travaux vont entraîner des perturbations au niveau du trafic routier sur cette voie,
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité vis à vis des usagers de cette voie et des employés de l’entreprise chargée des travaux,
ARRETE
Article 1° : La circulation des véhicules est réglementée sur l’avenue du 1° Mai, à hauteur des travaux, durant 1 journée, entre le vendredi 26 janvier 2024 et le vendredi 09 février 2024, selon les dispositions suivantes.
Article 2 : Les travaux s’effectuent comme suit :
Rétrécissement de chaussée pour travaux avec dévoiement sur la file du tourne à gauche voie opposée, conformément au plan ci-joint.
Article 3 : L'accès aux propriétés riveraines est maintenu en permanence.
Article 4 : La continuité de la circulation des piétons et des PMR est assurée en permanence en respectant les règles de sécurité.
Article 5 : Les restrictions suivantes sont instituées au droit du chantier :
- limitation de vitesse à 30 km/h
- interdiction de dépasser
- interdiction de stationner. Le non-respect des mesures prises dans le cadre du présent arrêté amènera les forces de police à requérir la mise en fourrière des véhicules en infraction, aux frais exclusifs de leurs propriétaires, conformément à la législation.Article 6 : L'entreprise doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des usagers aux abords du chantier et ce, pendant toute la durée des perturbations, que l’entreprise soit présente ou non sur place, y compris avoir recours, si nécessaire, à ses frais, à un balayage de
sécurité.
Aïticle 7 : L'entreprise chargée des travaux procède, à ses frais, à la mise en place des signalisations réglementaires nécessaires à l'application du présent arrêté conformément à la réglementation. L'entreprise doit garantir que ses dispositifs de signalisation de chantier sont en place à tout moment de la journée. Un soin tout particulier est apporté au balisage du chantier après le départ de l'entreprise le soir.
Article 8 : En cas d’anomalie détectée sur le système de signalisation ou sur la sécurisation du chantier, l’entreprise doit être en mesure d’intervenir afin de restaurer la sécurisation du chantier et l’intégrité de la signalisation, même en dehors des heures de présence chantier et ce, via un numéro d’astreinte qu’elle communiquera aux services techniques municipaux (tél 05.59.64.49.46 — services.techniques@ville-tarnos.fr) avant le démarrage du chantier.
Article 9 : Les véhicules de secours ne sont pas concernés par les restrictions du présent arrêté.
Article 10 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication ou d'un affichage selon les règles
en vigueur.
Article 11 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois suivant son affichage ou sa notification et sa transmission au représentant de l’État dans le Département. Le tribunal administratif de Pau peut être saisi dans les deux mois par l’application « Télérecours citoyens » accessible sur le
site www.telerecours.fr
Article 12 : Monsieur le Maire, les Services de Gendarmerie Nationale et de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté dont
ampliation sera transmise à :
- ENSIO
- Cuisine Centrale Municipale
- CIAS
- DÉEJ
Fait à Tarnos, le 22 janvier 2024
Publié sur le site internet de la ville, le 25 JAN. 2024122ejduua
e
8411OUUE,]
2p
IE
aypnes
e eu1no}
np
2]l
E]
ANS
JU2WIOAP
19897
nesalu
ne
13QueU?
5p
Sajn2iyea
Sep
juoweuuouels
ls
Lt ; «Vu pour être annexé
à l'arrêté du 22|o4 lu ñneiG