Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - arrete ndeg0213 trd quai dupuis delizy 25.08.25
Arrêté - arrete ndeg0125 sltp quai dupuis delizy 22.06.26
Arrêté - arrete ndeg060 ganfornina quai dupuis delizy 20.02
Arrêté - arrete ndeg0197 trd quai dupuis delizy 28.07.25
Arrêté - arrete ndeg0027 geotec quais gambetta coutellier g
Arrêté - arrete ndeg0268 enedis quai dupuis delizy 23.10.25
Arrêté - arrete ndeg0244 sasvm 5 quai dupuis delizy 22.09.2
Arrêté - arrete ndeg041 veolia 10 quai de la poterne 10.02.
Arrêté - arrete ndeg0115 sasvm 5 quai de la poterne 21.05.2
Arrêté - arrete ndeg0129 axians 3 quai couesnon 01.07.26
Arrêté - arrete ndeg085 ganfornina quai dupuis delizy 14.03.25 prolong
Document publié le Lundi 24 novembre 2014 par la commune de Château-Thierry.
Lien du pdf (Arrêté - arrete ndeg085 ganfornina quai dupuis delizy 14.03.25 prolong)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité routière,
N/ Réf : MR/FB/VD - A-2025-ST- 085
Dossier suivi par: Frédéric Buchard
Tel : 03.23.84.86.60
Mail : techniques@ville-chateau-thierry.fr
ARRETE TEMPORAIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
QUAI DUPUIS DELIZY PROLONGATION
Le Maire de la Ville de CHATEAU-THIERRY,
Vu le Code de la Route,
Vu l'arrêté interministériel relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Nouveau Code Pénal, - Vu le règlement de voirie de la Commune adopté par délibération du Conseil Municipal du 24 Novembre 2014,
Vu l'Arrêté de Coordination de Travaux notifié et publié le 15 Décembre 2014,
Considérant que l'Entreprise GANFORNINA demeurant à Brasles (AISNE) doit réaliser des travaux de réfection du mur au jardin Pierre Sémard QUAI DUPUIS DELIZY, pour le compte de la Ville, du jeudi 20 février 2025 à 8h00 au vendredi 28 mars à 18h00 et qu'il y a lieu d’en faciliter le bon déroulement,
ARRÊTE
ARTICLE ! : Stationnement
Du jeudi 20 février 2025 à 8h00 au vendredi 28 mars à 18h00, le stationnement sera interdit au droit du chantier QUAI DUPUIS DELIZY, pendant la durée des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec ces interdictions sera considéré comme gênant au sens de l'article R417-10 du Code de la Route.
ARTICLE I : Cheminement piétons
Du jeudi 20 février 2025 à 8h00 au vendredi 28 mars à 18h00, l'entreprise devra mettre en place la signalisation réglementaire concernant le cheminement dés piétons.
ARTICLE: Limitation de vitesse
La vitesse sera limitée à 30 Km/h au droit du chantier. Le demandeur sera chargé de la mise en place de la signalisation réglementaire pendant la durée de l'arrêté.
ARTICLE IV: Sécurisation chantier
Du jeudi 20 février 2025 à 8h00 au vendredi 28 mars à 18h00, l'entreprise sera autorisée à implanter des barrières HERAS sur une largeur d'1.20 mètres et une longueur de 40 mètres, afin de délimiter le chantier, pendant la durée des travaux.
ARTICLE V : Signalisation
Les panneaux d'interdiction de stationner, les barrières de type K8 pour le renvoi des piétons sur le trottoir d'en face, de limitation de vitesse, ainsi que toute la signalisation obligatoire pour les travaux du chantier et à la circulation, découlant du présent arrêté seront mis en place par l'entreprise. Celle-ci sera chargée de contrôler, de la metre et de la remettre en place autant de fois qu'il sera nécessaire pendant la durée de l'arrêté.
ARTICLE Vi: Recommandations particulières
L'entreprise devra se conformer aux normes en vigueur et exécuier les travaux de terrassement et de compactage dans les règles de Part, les Services Techniques de la Ville de Château-Thierry pourront demander à l'entreprise des essais à la plaque sur les fouilles, les frais générés seront à la charge de l'entreprise. Le remblaiement des fouilles et de la tranchée est obligatoire dans le cas d'une intervention ultérieure de réfection définitive.
Les travaux se feront par fusée et les fouilles sur trottoir.
En cas d'impossibilité technique la tranchée devra être couverte par une plaque métallique. L'entreprise devra reprendre les enrobés du domaine public sur la largeur et la longueur des travaux entrepris pour le ou les concessionnaires. Les enrobés seront à metire en œuvre dans la continuité des travaux. L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci.
L'entreprise devra déposer et reposer à l'identique du dallage et /ou du pavage, pas de découpe. La réfection définitive devra être réalisée 7 jours après la date de fin de travaux et devra être validée par les Services Techniques de la Ville. L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas laisser de gravais sur la
chaussée pendant la durée du chantier.
L'entreprise devra se charger d'informer les riverains en mettant une copie de l'arrêté dans les boites aux lettres et notamment pour la collecte des ordures ménagères quand il y a une rue barrée. Elle devra se mettre en relation avec les services de la CARCT pour organiser le ramassage des déchets.
L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci, par
la mise en place de pont lourd si besoin.
ARTICLE VII: Ampliation
Monsieur le Président de la C.AR.C.T.,
Monsieur le Commandant de la Circonscription de Police de Château-Thierry, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Château-Thierry, Monsieur le Directeur du S.A.M.U.,
Monsieur le Chef de Corps du S.D.I.S. de Château-Thierry,
Monsieur le Directeur de l'Unité Départementale de Château-Thierry,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Château-Thierry, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de Château-Thierry, Madame la Directrice du Service Communication,
Le Service de la Police Municipale,
Mesdames et Messieurs les concessionnaires,
L'Association des Sourds et Malentendants de l'Aisne,
L'entreprise GANFORNINA,
Le RTA,
Chargés, chacun en ce qui le concerne, de son application.
Château-Thieny, le _À g mars LRS
Pour Le Maire,
L'Adjoint délégué aux travaux
Notification well Q Led
Publication 1e lkfa3/2625 [
Mohamed REZZOUKI