Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2024 0002 SOBECA ORLEANS Rue Isaac Newton
Arrêté - 2024 0003 SOBECA ORLEANS Avenue Andre Marie Ampere
unknown - 2023 0157 SOBECA ORLEANS Rue de la Burelle
unknown - 2023 0227 SOBECA ORLEANS Rue de la Burelle
unknown - 2023 0168 SOBECA ORLEANS 7 rue du Vivien
unknown - 618 SOBECA ORLEANS 27 rue Jean Zay
unknown - 2023 0178 SOBECA ORLEANS Rue des Freres Lumieres
unknown - 2023 0181 SOBECA ORLEANS 7 rue du Vivien 1
unknown - 637 SOBECA ORLEANS Entre le 4 et le 6 rue du Vivie
unknown - 2023 0283 SOBECA ORLEANS Avenue de Verdun
Arrêté - 2024 0009 SOBECA ORLEANS Rue de Miramion
Document publié le Vendredi 6 novembre 1992 par la commune de Saint-Jean-de-Braye.
Lien du pdf (Arrêté - 2024 0009 SOBECA ORLEANS Rue de Miramion)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
République Française
SAINT-JEAN République | e DE BRAYE Liberté, Egalité, Fraternité
Département du Loiret — Arrondissement d'Orléans
Commune de Saint-Jean de Braye
ARRETE N° ST2024 0009 |
Rue de Miramion - SOBECA ORLEANS
Le maire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre | - huitième partie : signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié),
Vu le règlement de voirie approuvé au conseil municipal du 17 décembre 2010,
Vu la demande formulée par l’entreprise SOBECA ORLÉANS, pour le compte d'ENEDIS, en charge du terrassement et la pose d’un coffret de câbles basses tensions pour un raccorde- ment électrique.
Considérant qu'il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le stationnement et la signalisation pendant la durée des travaux,
ARRÊTÉ
Article 1 : À compter du 15 janvier 2024 pour une durée de 28 jours le stationnement sera tota- lement interdit et réputé gênant au droit des travaux. Seuls les véhicules de l’entreprise en auront la possibilité. La circulation sera régulée manuellement ou par des feux tricolores si besoin.
Article 2 : La vitesse sera réduite à 30km/h au droit des travaux.
Article 3 : Les piétons et cycles devront suivre le cheminement mis en place pendant les travaux. À cet effet, une signalisation conforme sera installée en amont et en aval du chantier.
Article 4 : La signalisation de part et d'autre de la zone des travaux sur la voie publique sera : - réalisée conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, notamment l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie)
- enlevée pendant les périodes d'inactivité du chantier.
La fourniture, la mise en place, l'entretien et l'enlèvement des panneaux de signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à l’entreprise chargée des travaux. Les panneaux devront
Arrêté N°ST2024 0009 1/2
Publié le 11/01/2024 être éclairés pendant la nuit et maintenus en parfait état. Toute la signalisation du chantier sera de la responsabilité et à la charge de l'entreprise.
Article 5 : Aucune fouille sur chaussée et trottoir ne restera ouverte en dehors des horaires de tra- vail de l’entreprise sans une protection renforcée. Les tranchées non protégées sur chaussée et trottoir, devront être rebouchées définitivement le jour même de leur réalisation et colmatées provi- soirement en enrobé à froid, au cas où la réfection définitive ne pourrait être faite le jour même.
Article 6 : L'entreprise devra assurer la propreté du trottoir et de la chaussée au droit de l'accès au chantier au moyen d’un balayage mécanique ou manuel, autant que nécessaire pour obtenir un ré- sultat correct.
Article 7 : Les chaussées et trottoirs devront être rendus libres dans leur intégralité les vendredis soir, samedis, dimanches et jours fériés.
Article 8 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier par l'entreprise.
Article 9 : Le maire soussigné certifie le caractère exécutoire du présent arrêté qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Article 10 : Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire. Il fera l’objet d’une pu- blication sur le site internet de la ville.
Article 11 : Le maire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation est adressée à :
- Monsieur le Commissaire de Police,
- l'entreprise chargée des travaux
- la police municipale.
Signé numériquement à Saint Jean de Braye,
Arrêté N°ST2024_0009 2/2