Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ANP2026 208 Prolongation CORETEL raccordement
Arrêté - ANP2026 197 Coretel travaux de terrassement
Arrêté - ANP2026 195 CORETEL EQUIPEMENT allee des Cerisi
Arrêté - anp2026 042 elagage rue rocquemont
Arrêté - anp2026 050 saur 12 rue des gantiers
Arrêté - anp2026 069 sltp rue saint damien
Arrêté - anp2026 110 sltp rue st damien
Arrêté - anp2026 136 saur rue des quatre vents
Conseil Municipal - anp2026 070 cm bati rue des chatons
Arrêté - ANP2026 231 Déménagement 20 rue Vivien
Arrêté - anp2026 134 coretel rues des azalees
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Luzarches.
Lien du pdf (Arrêté - anp2026 134 coretel rues des azalees)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Sécurité publique,
>YLWZARCHES e
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Services
techniques
Liberté
—
Égalité
—
Fraternité
N°ANP2026-134
DEPARTEMENT VAL
D'OISE
ARRÊTÉ
DU
MAIRE
N°ANP2026-134
ARRONDISSEMENT SARCELLES CANTON
REGLEMENTANT
LA
CIRCULATION
ET
FOSSES
LE
STATIONNEMENT
COMMUNE LUZARCHES
RUE
DES
AZALEES,
DES
ŒILLETS
ET
DES
HORTENSIAS
DU
08
JUIN
AU
05
SEPTEMBRE
2026
8H00
A
17H00
Le
Maire
de
la
Commune
de
Luzarches,
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
ses
articles
L.2131-1
L.231-2,
L.2212-1,
2212-2,
L.2213-1;
Vu
le code
de
la route,
R.110,
R.411-1
et
R.411-8
e
R.417-10
Vu
le
code
pénal,
Vu
le
code
de
voirie
routière,
Vu
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et
libertés
des
collectivités
locales.
Vu
la
loi
n°2004-809
du
13
août
2004
relative
aux
libertés
et
responsabilités
locales,
Vu
larrêté
interministériel
du
24
novembre
1967
modifié
relatif
à
la
signalisation
des
routes
et
des
autoroutes,
et
les
arrêtés
suivants
le
complétant
et
le
modifiant,
Vu
le
règlement
sanitaire
départemental
du
Val
d'Oise
pris
par
arrêté
préfectoral
du
29
août
1979
modifié
par
les
arrêtés
préfectoraux
du
25
janvier
1985,
du
22
janvier
1992
et du
7 février
1996,
Vu
les
arrêtés
municipaux
règlementant
la
circulation
et
le
stationnement
sur
le territoire
de
la
Commune
de
Euzarches
Vu
la
demande
en
date
du
03
juin
2026
de
la
société
CORETEL
EQUIPEMENTS
sise
20
rue
Hippolyte
Bayard
à
Beauvais
(60000)
pour
le
compte
d'ENEDIS
Considérant
la
nécessité
de
réaliser
des
travaux
de
terrassement
pour
le
renouvellement
du
réseau
BT
;
Considérant
la nécessité
d'assurer
la sécurité
du
public,
des
usagers
de
la route
et du
personnel
effectuant
les
travaux
à
proximité
du
chantier
;
Considérant
que
ces
mesures
de
sécurité
nécessitent
une
modification
temporaire
de
la
règlementation
relative
à
la circulation
et au
stationnement
à
proximité
du
chantier.
ARRETE
Article
1°’:
du
08 juin
au
05
septembre
2026,
de
8h00
à
17h00
l’entreprise
CORETEL
EQUIPEMENTS
est
autorisée
à
réaliser
des
travaux
de
terrassement
pour
le
renouvellement
du
réseau
BT.
Les
travaux
se
dérouleront
sur
les
voies
suivantes :
-__
Rue
des
Azalées
;
-
Rue
des
Œillets
;
-__
Rue
des
Hortensias.
Article
2
:
Pendant
toute
la
durée
des
travaux
et
à
l'avancement
du
chantier :
-
La
circulation
de
tous
les
véhicules
sera
interdite
sur
l'emprise
des
travaux ;
-
Les
voies
concernées
seront
mises
en
«
rue
barrée
» ;
-
L'accès
sera
maintenu
aux
riverains
;
-
La
circulation
sera
rétablie
au
fur
et
à
mesure
de
l'avancement
des
travaux
lorsque
les
conditions
de
sécurité
le
permettront.
-
La
vitesse
de
circulation
sera
limitée
à
30km/h
Page
1 sur
2
Mairie
de
Luzarches
-
Place
de
la
Mairie
à
Luzarches
(95270)
/
TEL
:
O1
30
29
54
54
/
www.luzarches.net @
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Services
techniques
DYLYZARCHES |
Liberté
—
Égalité
—
Fraternité
N°ANP2026-134
Article
3:
Pendant
toute
la
durée
des
travaux
et
à
l'avancement
du
chantier
le
stationnement
et
le
dépassement
de
tous
les
véhicules
seront
interdits
sur
l'emprise
du
chantier
et au
droit
des
travaux.
Article
4
: Les
services
de
Police
sont
habilités
à
prendre
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
garantir
la
sécurité
du
public
et
le
bon
déroulement
du
chantier.
Les
infractions
au
présent
arrêté
sont
constatées
par
procès-verbaux
et
poursuives
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
Article
5
: Le
pétitionnaire
s'engage
à
mettre
en
place,
à
ses
frais,
la
signalisation
routière
réglementaire
et
conforme
aux
prescriptions
interministérielles
(arrêté
du
7 juin
1977)
en
amont,
aux
abords
et
en
aval
du
lieu
impacté
et de
la
maintenir
de
façon
permanente,
en
bon
état
et procède
également
à
son
enlèvement
à
la fin
du
chantier
sous
son
contrôle.
Celui-ci
est
responsable
de
l'affichage
du
présent
arrêté
aux
extrémités
du
lieu
impacté
au
minimum
48h
à l'avance,
sur
des
supports
conformes.
Il est strictement
interdit de
procéder
à l'affichage
sur
le mobilier
urbain
de
la Ville.
Article
6:
Le
pétitionnaire
décharge
expressément
la
commune
et
ses
représentants
de
toutes
responsabilités
civiles,
en
ce
qui
concerne
les
risques
éventuels
et
notamment
les
conséquences
des
dommages
qui
pourraient
être
causés
aux
personnes
ou
aux
biens
par
le
fait
d'un
accident
survenu
au
cours
ou
à
l’occasion
du
chantier.
Il supporte
seul
les
frais
de
nettoyage,
de
réparation,
de
réfection
de
la
voie
publique
et
de
tous
ouvrages
ou
objets
publics
détériorés
ou
salis
du
fait de
l'occupation
du
domaine
public.
Article
7
: la
présente
autorisation
est
strictement
personnelle
et
n'est
pas
cessible.
Elle
peut
être
modifiée
ou
révoquée
à
toute
époque
et
en
tout
en
en
partie,
aux
frais
du
pétitionnaire
lorsque
le
Maire
le juge
utile
à
l'intérêt
public.
En
cas
de
révocation
de
l'autorisation,
à
son
expiration
en
cas
de
non-renouvellement,
l'occupation
doit
cesser
de
plein
droit
et
les
lieux
doivent
être
remis
dans
leur
état
primitif.
Article
8
: Le
présent
arrêté
sera
affiché
et
publié
conformément
aux
articles
L
2131-1
et
2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
sur
la
commune
de
Luzarches
et
ampliation
transmise a :
o
Le
Commandant
de
la
Brigade
de
Gendarmerie
d'Asnières
sur
Oise
;
o
le
Chef
de
Service
de
la
Police
Municipale ;
o
SIGIDURS
o
SDIS
o
CORETEL
EQUIPEMENTS
Article
9
: Monsieur
le
maire
de
Luzarches,
le
Commandant
de
la
Brigade
de
Gendarmerie
d'Asnières
sur
Oise,
le
Chef
de
Service
de
la
Police
Municipale,
ou
tout
agent
de
la
Force
Publique,
dûment
habilité,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Article
10:
Conformément
à
l’article
R
102
du
code
des
tribunaux
administratifs,
le
présent
arrêté
pourra
faire
l’objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Cergy-Pontoise
- 4
boulevard
de
l'Hautil
BP
30322,
(95027)
Cergy-Pontoise
cedex
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
date
de
notification
ou
de
publication.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
au
moyen
de
l'application
Télérecours
citoyen
accessible
par
le
biais
du
site
« www.telerecours.fr
».
Date
de
notification
:
Date
de
transmission
au
représentant
de
l'Etat
(Pour
les
actes
mentionnés
à
l’article
L2131-2
du
CGCT)
Date
de
publication :
Page
2 sur 2
Mairie
de
Luzarches
-
Place
de
la
Mairie
à
Luzarches
(95270)
/
TEL
:
Oi
30
29
54
54
/
www.luzarches,net