Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 632a circulation reglementee chemin de gery
Arrêté - 1275a circulation reglementee chemin de gery
Arrêté - 37a circulation reglementee chemin de gery 1
Arrêté - 803a circulation reglementee rue madame de sevigne
Arrêté - 948a travaux sur voirie chemin de gery
Arrêté - 723a circulation reglementee chemin de la cheminee
Arrêté - 869a coulage de chape liquide chemin de gery
Arrêté - 288a livraison de beton 46 chemin de gery
Arrêté - 328a livraison de beton 46 chemin de gery
Arrêté - 111a livraison d une piscine chemin de gery 1
Arrêté - 354a circulation reglementee chemin de gery
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montélimar.
Lien du pdf (Arrêté - 354a circulation reglementee chemin de gery)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
Montélimar
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTATION de la CIRCULATION
CHEMIN DE GERY
---=000=---
DIRECTION DE LA GESTION DE L'ESPACE PUBLIC
Nos Réf. JC/CJ/PP/LC/IPM
Numéro : 2023,03.354A
Le Maire de la ville de Montélimar,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8. R. 411-25, R. 413-1, R. 417-3 et R. 417-12
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1 2ème partie
signalisation de danger le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription, le livre 1, 5ème partie
signalisation d'indication, des services et de repérage le livre 1, 7ème partie. marques sur chaussée, le
livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire et le livre 1, 8ème partie. signalisation temporaire
Considérant que pour permettre les travaux du 10/04/2023 au 14/04/2023 sur le CHEMIN DE GERU, et
pour assurer la sécurité des usagers, il y a lieu de réglementer la circulation.
Vu la demande en date du 28/03/2023 par laquelle SAUR demeurant Chemin de la Fonderie 26200
MONTELIMAR représentée par Madame Sophie GADHANO demande l'autorisation pour la réalisation
de travaux sur le domaine public CHEMIN DE GER
ARRÊTE
ARTICLE 1 : :
Pour permettre à SAUR demeurant Chemin de la Fonderie 26200 MONTELIMAR représentée par
Madame Sophie GADHANO d'effectuer la réhabilitation du réservoir d'eau de Géry, la circulation et le stationnement CHEMIN DE GERY seront réglementés du 10/04/2023 au 14/04/2023 Des mesures
particulières non précisées dans le présent arrêté mais en rapport avec la circulation et le stationnement pourront être prises en cas de besoin nécessité par l'avancement des travaux
ARTICLE 2 :
Le stationnement des deux cotés de tous les véhicules est interditLe non-respect de ces dispositions
sera considéré comme abusif et génant et passible de mise en fourrière immédiateLa vitesse maximale
autorisée de tous les véhicules est fixée à 30 km/hLa voie de droite et La voie de gauche sont interdite à la circulation générale
ARTICLE 3 :
L'entreprise effectuera. tous les jours, le nettoyage de la chaussée souillée par les travauxLes
véhicules de l'entreprise ont Un emplacement réservé Le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interditLe non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera
considéré comme abusif et génant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiateL'accès des riverains sera maintenuLa réfection des joints sera faite en bande
bitume et élastomère pour joints verticaux.
ARTICLE 4- REFECTION :
La réfection sera réalisée à l'identiqueSi le marquage au sol venait à être endommagé, il devra être
repris à l'identique.
ARTICLE 5 :
La circulation des véhicules est interdite. ARTICLE 6 :
DEVIATION
Une déviation est mise en place pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte les voies suivantes :
CHEMIN DU BOIS DE LION À MONTBOUCHER et CHEMIN DE MARGERIE À MONTBOUCHER
ARTICLE 7 :
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par Madame Sophie GADHANO (SAUR).
ARTICLE 8 ::
Signalisation du chantier :
IL sera mis en place de part et d'autre du chantier des panneaux signalant :
- La présence de travaux,
- L'entrée et la sortie de véhicules,
- La limitation de vitesse,
- La fin de chantier.
D'une manière générale, le bénéficiaire du présent arrêté a la charge de la signalisation réglementaire
de son chantier de jour comme de nuitL'Entreprise mettra tous les moyens nécessaires pour garantir la
protection de son chantier.
Signalisation aux Usagers :
Des panneaux de dimensions minimums 1x 070 mètre devront être mis en place de part et d'autre du
chantier et ce pendant toute la durée des travaux. Ces panneaux préciseront
- Le nom du Maître d'Ouvrage des travaux,
- Eventuellement le nom du Maître d'Oeuvre,
- L'entreprise réalisant les travaux,
- L'objet des travaux,
- Leur durée.
Un emplacement sera également aménagé sur ces panneaux afin d'y apposer le présent arrêtéCes
panneaux devront être visibles tant par les automobilistes que par les piétonsLe pétitionnaire demeure
seul responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de la présence des travaux Toutes
les dispositions seront prises pour préserver la chaussée et les trottoirs. En cas de dégradations, la
remise en état sera a la charge du pétitionnaireDés l'achèvement des travaux. un nettoyage complet
de l'emprise du chantier devra être effectué.
ARTICLE 9 :
Les platanes de la ville de Montélimar étant atteints de la maladie du chancre coloré, toute intervention
dans un rayon de 35 mètres autour d'un platane doit faire l'objet de désinfection du matériel avec une
solution biocide/désinfectante à action fongicide ou d'alcool à 70 degrés, au commencement et à la fin
des travaux sur chaque site planté de platanes
ARTICLE 10:
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation.
ARTICLE 11 :
Monsieur le Directeur Général des services de la Mairie de MONTELIMAR, Monsieur le Commandant de
la Police de MONTELIMAR, sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Montéli
Le Maire
f Maire
ar, le 29/03/2023
Le présent arrêté peut faire l'objet, devant le tribunal administratif compétent, d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de
la notification de l'arrêté considéré. ll peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite)
M Hôtel de Ville, place Émile Loubet, 26200 Montélimar - 04 75 00 25 00 - cabinet maire@montelimar.fr