Arrêté - 24 11 25 produco 567 copie

Documents similaires

Arrêté - 24 11 25 claisse environnement provence 566 cop

Arrêté - 29 01 26 produco gal de gaulle 048 copie

Arrêté - 24 11 25 claisse environnement napoleon 1er 565

Arrêté - 25 11 24 colas heineken 412 copie

Arrêté - 25 11 25 ensio 569 copie

Arrêté - 25 11 25 sobeca 572 copie

Arrêté - 25 11 24 locatra prolongation 1ere phase 411 co

Arrêté - 11 09 24 tpb 263 copie

Arrêté - 24 04 25 de munari 194 copie

Arrêté - 11 09 24 svmm 265 copie

Arrêté - 24 11 25 produco 567 copie Document publié le Lundi 7 octobre 1991 par la commune de Mons-en-Barœul. Lien du pdf (Arrêté - 24 11 25 produco 567 copie)Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique, Hôtel de Ville

27 avenue Robert Schuman

CS70370

59370 Mons en Barœul

📞 03 20 61 78 90

✉ mairie@ville-mons-en-baroeul.fr

Nous Maire de Mons en Barœul, A2025_11_567_URBA

Vu le Code de la Route,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment son article L.511-1

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles 2212-2 & L 2213,

Vu le Règlement général de voirie communautaire mis en application par arrêté du Président de la Communauté Urbaine de Lille en date du 7 octobre 1991,

Considérant que la société PRODUCO procédera à des travaux de pose de panneaux de signalisation verticale, avenue de Verdun, rue Jean Jaurès, 50-51 et 97-139 rue Jeanne Parmentier, 43 avenue de la Liberté, avenue Robert Schuman, rue voltaire, rue Louis Braille, et 245 rue du Général de Gaulle, entre le lundi 8 décembre 2025 et le lundi 22 décembre 2025,

Qu'il importe en conséquence de prescrire les mesures de police temporaires destinées à prévenir les accidents et à faciliter l'exécution des travaux,

A R R E T O N S

Article 1er : Pendant le déroulement des travaux susvisés et jusqu'à leur complet achèvement, les dispositions seront mises en application dans l’emprise du chantier :

1) l'arrêt et le stationnement des véhicules de toute nature seront considérés comme gênants et seront interdits dans l'emprise du chantier et sur 10 mètres de part et d'autre,

2) en tant que besoin, la chaussée sera rétrécie dans l’emprise du chantier et la circulation s’effectuera par alternance sur une seule file avec interdiction de doubler à hauteur du chantier, 3) la vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier.

Article 2 : La société PRODUCO dont le siège social est à COURRIERES (62710) 8 Bis chemin Saint Roch, chargée d'effectuer les travaux, assurera sous sa pleine et entière responsabilité, l'installation, le contrôle, et l'entretien permanent de la signalisation, des déviations et des barrages de jour comme de nuit. Elle veillera, en particulier, à assurer la libre circulation des véhicules de collecte des ordures ménagères ou de collecter et de mettre à disposition du véhicule de collecte, les ordures ménagères dans le secteur du chantier. Elle sera et restera responsable de tous les accidents ou dommages susceptibles de résulter de l’existence de ses ouvrages ou de l’usage du présent arrêté.

A dater du commencement des travaux, l’intervenant sera responsable des accidents et dommages susceptibles de se produire à cet emplacement par suite de la présence de son chantier de travaux ou par suite des défectuosités des ouvrages qu’il aura construits dans les conditions de droit commun.

Article 3 : Les prescriptions ci-dessus et la durée du chantier seront portées à la connaissance des riverains par l’entreprise chargée des travaux. Un constat d’affichage de l’arrêté municipal dans l’emprise des travaux devra être établi par la Police Municipale au moins 48 heures avant le début des travaux, à la demande expresse de l’entreprise. A défaut, les mises en fourrière ne pourront être effectuées.

Article 4 : Le non-respect du présent arrêté impliquera la mise en fourrière des véhicules dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L325-3 du Code de la route. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées par procès-verbaux et poursuivies conformément à la Loi.

Article 5 : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Commissaire de Police et les agents placés sous son autorité sont chargés de veiller à l'exécution du présent arrêté.

Fait à Mons-en-Baroeul, le 24 novembre 2025

Pour le Maire et par délégation

Nicolas JONCQUEL-DINSDALE,

Premier adjoint au Maire

Développement économique et urbain