Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 26 09 24 colas heineken 291 copie
Arrêté - 13 02 26 heineken 080 copie
Arrêté - 06 03 25 colas 1141 copie
Arrêté - 24 11 25 produco 567 copie
Arrêté - 05 08 25 heineken 397
Arrêté - 25 11 25 ensio 569 copie
Arrêté - 25 11 25 sobeca 572 copie
Arrêté - 25 11 24 locatra prolongation 1ere phase 411 co
Arrêté - 24 11 25 claisse environnement provence 566 cop
Arrêté - 24 06 25 25 eurovia 325 copie
Arrêté - 25 11 24 colas heineken 412 copie
Document publié le Lundi 7 octobre 1991 par la commune de Mons-en-Barœul.
Lien du pdf (Arrêté - 25 11 24 colas heineken 412 copie)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
Hôtel de Ville 27 avenue Robert Schuman CS70370 59370 Mons en Barœul 📞 03 20 61 78 90 ✉ mairie@ville-mons-en-baroeul.fr Nous Maire de Mons en Barœul, A 2024_11_412_URBA Vu le Code de la Route, Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment son article L.511-1 Vu le Code général des collectivités territoriales, articles 2212-2 & L 2213, Vu le Règlement général de voirie communautaire mis en application par arrêté du Président de la Communauté Urbaine de Lille en date du 7 octobre 1991, Considérant que l’entreprise Heineken fait entreprendre des travaux de voirie de reconstitution des ilots centraux et marquage au sol au droit du 357, 359 et 361 rue du Général de Gaulle, à compter du lundi 2 décembre 2024 pour une durée prévisible de 3 semaines. Qu'il importe, en conséquence, de prescrire les mesures de police temporaires destinées à prévenir les accidents et à faciliter l'exécution des travaux, A R R E T O N S Article 1er : Pendant le déroulement des travaux et jusqu'à leur complet achèvement, les dispositions suivantes seront mises en application : 1) l'arrêt et le stationnement des véhicules de toute nature seront considérés comme gênant et seront interdits dans l'emprise du chantier et sur 10 mètres de part et d'autre ; 2) lorsque que la chaussée sera rétrécie dans l’emprise du chantier, la circulation s’effectuera par alternance sur une seule file avec interdiction de doubler à hauteur du chantier 3) la vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Article 2 : L’entreprise COLAS FRANCE dont le siège social est à WAVRIN, 1ere rue du Port fluvial, chargée d'effectuer les travaux, assurera sous sa pleine et entière responsabilité, l'installation, le contrôle, et l'entretien permanent de la signalisation, des barrages et de l’alternance de la circulation de jour comme de nuit. Elle veillera, en particulier, à assurer la libre circulation des véhicules de collecte des ordures ménagères ou de collecter et de mettre à disposition du véhicule de collecte, les ordures ménagères dans le secteur du chantier. Elle sera et restera responsable de tous les accidents ou dommages susceptibles de résulter de l’existence de ses ouvrages ou de l’usage du présent arrêté. A dater du commencement des travaux, l’intervenant sera responsable des accidents et dommages susceptibles de se produire à cet emplacement par suite de la présence de son chantier de travaux ou par suite des défectuosités des ouvrages qu’il aura construits dans les conditions de droit commun. Article 3 : Les prescriptions ci-dessus et la durée du chantier seront portées à la connaissance des riverains par l’entreprise chargée des travaux. Un constat d’affichage de l’arrêté municipal dans l’emprise des travaux devra être établi par la Police Municipale au moins 48 heures avant le début des travaux, à la demande expresse de l’entreprise. A défaut, les mises en fourrière ne pourront être effectuées. Article 4 : Le non-respect du présent arrêté impliquera la mise en fourrière des véhicules dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L325-3 du Code de la route. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées par procès-verbaux et poursuivies conformément à la Loi. Article 5 : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Commissaire de Police et les agents placés sous son autorité sont chargés de veiller à l'exécution du présent arrêté. Mons en Baroeul, le 25 novembre 2024 Pour le Maire et par délégation Nicolas JONCQUEL-DINSDALE Premier adjoint au Maire Développement Economique et Urbain