Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2026 0140 RESASTAT SERVICES Chateau deau Avenue de
Arrêté - 2026 0113 EUROVIA Rue de la Godde entre la rue de
Arrêté - 2023 0316 SARL VERGER 117 rue Jean Zay
Arrêté - 2026 0118 SDC LE HAMEAU PARTAGE Rue Jeanne Champil
Arrêté - 2026 0105 GROUPE ALQUENRY ET LEURS SOUS TRAITANTS
Arrêté - 2026 0102 SABARD 54 avenue du Capitaine Jean
Arrêté - 2026 0096 LEBRETON Avenue du General Leclerc
Arrêté - 2026 0126 CIRCET Avenue Andre Marie Ampere
Arrêté - 2026 0111 M3R Avenue Louis Joseph Soulas
Arrêté - 2026 0109 ADA TP Avenue Gay Lussac
Arrêté - 2026 0121 AXIANS Rue Jean Zay Avenue de Verdun
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Jean-de-Braye.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 0121 AXIANS Rue Jean Zay Avenue de Verdun)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Données personnelles,
République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
SAINT-JEAN
DE BRAYE
Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune de Saint-Jean de Braye
ARRETE N°ST2026_0121
Rue Jean Zay - Avenue de Verdun - AXIANS
Le maire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre | - huitième partie : signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié),
Vu le règlement de voirie approuvé au conseil municipal du 17 décembre 2010,
Vu la demande formulée par l'entreprise AXIANS FIBRE NORMANDIE, pour le compte d'OPTILINK, en charge d’effectuer un raccordement à la fibre optique.
Considérant qu'il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le stationnement et la signalisation pendant la durée des travaux,
ARRÊTÉ
Article 1: À compter du 22 mai 2026 pour une durée de 30 jours la circulation sera régulée manuellement ou par des feux tricolores si besoin. Il y aura un empiétement au niveau de la chaussée.
Article 2 : Les véhicules en stationnement illicite seront évacués en application de l’article R417-10 de code de la route. À ce titre une procédure de mise en fourrière ou de déplacement pourra être déclenchée.
Article 3 : La vitesse sera réduite à 30km/h au droit des travaux.
Article 4 : Les piétons et cycles devront suivre le cheminement mis en place pendant les travaux. À cet effet, une signalisation conforme sera installée en amont et en aval du chantier.
Article 5 : La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sur la voie publique sera : - réalisée conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, notamment l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie)
- enlevée pendant les périodes d'inactivité du chantier.
Arrêté N°ST2026 0121 1/2 La fourniture, la mise en place, l'entretien et l'enlèvement des panneaux de signalisation au droit du
chantier incomberont entièrement à l'entreprise chargée des travaux. Les panneaux devront être éclairés pendant la nuit et maintenus en parfait état. Toute la signalisation du chantier sera de la responsabilité et à la charge de l'entreprise.
Article 6 : Aucune fouille sur chaussée et trottoir ne restera ouverte en dehors des horaires de travail de l'entreprise sans une protection renforcée. Les tranchées non protégées sur chaussée et trottoir, devront être rebouchées définitivement le jour même de leur réalisation et colmatées provisoirement en enrobé à froid, au cas où la réfection définitive ne pourrait être faite le jour même.
Article 7 : L'entreprise devra assurer la propreté du trottoir et de la chaussée au droit de l'accès au chantier au moyen d'un balayage mécanique ou manuel, autant que nécessaire pour obtenir un résultat correct.
Article 8 : Les chaussées et trottoirs devront être rendus libres dans leur intégralité les vendredis soir, samedis, dimanches et jours fériés.
Article 9 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier par l’entreprise.
Article 10 : Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés du maire. Il fera l’objet d'une publication sur le site internet de la ville.
Article 11 : Le maire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation est adressée à : - Monsieur le Commissaire de Police,
- l'entreprise chargée des travaux
- la police municipale.
Article 12 : Le maire soussigné certifie le caractère exécutoire du présent acte. Dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, le présent acte peut faire l’objet soit d’un recours gracieux adressé au maire, soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif d'Orléans (28 rue de la Bretonnerie) ou via l'application Télérecours citoyens accessible sur www.telerecours.fr. L'introduction d'un recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux, qui ne recommence à courir qu’à compter du rejet explicite ou du rejet implicite né du silence de l'administration pendant deux mois.
Article 13 : La ville de Saint-Jean de Braye, en sa qualité de responsable de traitement, collecte et traite les données personnelles dans le cadre de la gestion des actes municipaux. Pour en savoir plus sur la gestion des données personnelles et pour l'exercice des droits, la notice d'information relative au Règlement Général sur la Protection des Données est disponible sur le site internet de la ville.
A Saint-Jean de Braye, le {2 MAI 20%
Pour le Maire, et par délégation,
L'adjoint délégué à l'urbanisme et au
dévelop armonieux de la ville
Claude MIGNON
Arrêté N°ST2026 0121 2/2