Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - A2023 204 Parking Allee Chilperic Avenue Resistanc
Arrêté - A2023 697 Allee Chilperic Avenue Resistance
Arrêté - A2023 230 5 Avenue Resistance
Arrêté - A2023 696 Parking Allee Chilperic
Arrêté - A2023 660 5 Avenue Resistance
Arrêté - A2023 445 63 Avenue Resistance
Arrêté - A2023 507 33 41 Avenue Resistance
Arrêté - A2023 139 Parking Allee Chilperic Avenue Resistanc
Arrêté - A2023 578 Allee Alexis Legrand Boulevard Chilperic
Arrêté - A2023 460 26 Avenue Resistance
Arrêté - A2023 612 Allee Chilperic Avenue Resistance
Document publié le Lundi 9 novembre 1970 par la commune de Chelles.
Lien du pdf (Arrêté - A2023 612 Allee Chilperic Avenue Resistance)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
Direction des espaces publics
No A 2023-612
ARRETE DU MAIRE
ARRÊTÉ TEMPORAIRE
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
ET LA CIRCULATION
ALLÉE CHILPÉRIC
AVENUE DE LA RÉSISTANCE
TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHAUFFAGE URBAIN
Le Maire de la Ville de CHELLES,
Vu les articles L 2212-2, L 2213-1 et L 2213-2, du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté du 9 novembre 1970 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur la Ville de Chelles,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité pour l’ensemble des usagers et permettre le bon déroulement des travaux de raccordement au réseau de chauffage urbain par l’entreprise FCTP pour le compte du GROUPE CORIANCE, il convient de réglementer le stationnement et la circulation sur l’allée Chilpéric et l’avenue de la Résistance.
A R R E T E
ARTICLE 1 : STATIONNEMENT
Allée Chilpéric et avenue François Mitterrand :
Au droit des dites rues, le stationnement sera interdit pour tous les véhicules, y compris les riverains, sur l’emprise des travaux et cela pendant toute la durée du chantier.
ARTICLE 2 : CIRCULATION
La vitesse sera limitée à 10 km/h pour tous les véhicules sur l’emprise du chantier.
Dans le cas d’une neutralisation partielle, sur des voies comprenant plusieurs files, la circulation des véhicules sera reportée sur les voies adjacentes, dans le même sens.
Dans le cadre de la neutralisation partielle de l’une des voies, un alternat de circulation, réglé à l’aide d’une signalisation de type tricolore de chantier ou des hommes trafic équipés de panneaux K10 sera instauré.
La signalisation réglementaire et le balisage devront être conformes aux dispositions du Code de la Route.
ARTICLE 3 : REFECTION DE TRANCHEE
En cas de réfection provisoire de la tranchée, celle-ci devra être obligatoirement en enrobé, afin d’éviter sa déformation en attente de la réfection définitive de ladite tranchée.
De plus il faudra prévoir la reprise à l’identique, de la signalisation horizontale et des végétaux.
ARTICLE 4 : VERBALISATION
Les véhicules contrevenants seront verbalisés et pourront être placés en fourrière par la Police Municipale, en application de l'article R 417-10 /II /10e alinéa du Code de la Route.
ARTICLE 5 : SIGNALISATION La signalisation et le balisage réglementaires seront mis en place par l’entreprise FCTP chargée des travaux, sous le contrôle du GROUPE CORIANCE et des Services Techniques Municipaux.
ARTICLE 6 : PERIODE DES TRAVAUX
Les prescriptions du présent arrêté seront applicables du 14 août 2023 au 22 septembre 2023 inclus.
ARTICLE 7 : PENALITES DE RETARD
Le non-respect des délais indiqués dans l’arrêté réglementant l'autorisation des travaux fera l'objet de pénalités de retard.
En effet, tout dépassement des délais n'ayant pas fait l’objet d’une demande de prolongation au minimum 7 jours avant la date d'achèvement convenue, se verra facturé suivant les tarifs d’occupation du domaine public votés au Conseil Municipal D2023-52 du lundi 30 janvier 2023, à savoir 21,42€ / m² et par jour de retard.
ARTICLE 8 : DATE D’AFFICHAGE DE L’ARRETE
Le présent arrêté devra être affiché par l’entreprise, impérativement 48 heures avant le début des travaux.
ARTICLE 9 : AMPLIATION
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Commissaire de Police, chef de la circonscription d’agglomération de Villeparisis par intérim, - Monsieur le Commandant de la Brigade de la Gendarmerie Nationale de CHELLES, - Monsieur le Capitaine du Centre de secours et d’Intervention de CHELLES, - Monsieur le Directeur de la Police Municipale de CHELLES,
- SIETREM, 3 rue du Grand Pommeraye, 77400 SAINT THIBAULT des VIGNES, - GROUPE CORIANCE, 10 allée Bienvenue, 93885 NOISY LE GRAND, - FCTP, 300 rue des Carrières Morillon, 94290 VILLENEUVE LE ROI, - Madame la Directrice du Cadre de Vie de la Ville de CHELLES,
Chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Chelles, le 7 août 2023
Christian Couturier
Par délégation du Maire,
L'Adjoint
Affiché ou notifié le 11/08/23
Cet arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois