Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - AR T 11
Arrêté - AR T 49
Arrêté - AR T 69
Arrêté - AR T 62
Arrêté - AR T 26
Arrêté - AR T 23
Arrêté - AR T 35
Arrêté - AR T 82
Arrêté - AR T 81
Arrêté - AR T 79
Arrêté - AR T 11
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Jean-de-Boiseau.
Lien du pdf (Arrêté - AR T 11)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
Arrêté relatif aux domaines de compétence par thème : VOIRIE
DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE NANTES COM2026-AR-TO11
COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOISEAU
Arrêté portant autorisation de travaux
et réglementation de la circulation et
du stationnement Rue Charles De
Gaulle
Le Maire de la Commune de St Jean de Boiseau
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu le code de la voirie routière,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 Juillet 1982
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du 6 novembre 1992, livre I, huitième partie : "signalisation temporaire”,
Vu la demande présentée par l’entreprise G5, 1 rue du Palais, 44600 SAINT-NAZAIRE, (secretariat.fibreg5@gmail.com) DAET25_07299
Considérant qu’il incombe à l’autorité municipale de prendre les dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité publique
SUR PROPOSITION du directeur du pôle sud-ouest, Nantes Métropole,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pendant les travaux de Réseau Télécommunications - Création de branchement, 26 Rue Charles De Gaulle, du 06/01/2026 au 30/01/2026.
ARTICLE 2 : Circulation : dans la voie visée ci-dessus et durant les travaux suscités, la circulation des véhicules s’effectue, au droit du chantier, sur une seule file de façon alternée et réglée au moyen de panneaux ou de piquets K10.
ARTICLE 3 : Vitesse : La vitesse est limitée à 30 km/h au droit et aux abords du chantier.
ARTICLE 4 : Stationnement : le stationnement est interdit au droit des travaux, sauf pour les véhicules de chantier.
ARTICLE 5 : Signalisation : l’entreprise est responsable de la mise en place de la signalisation, de sa conformité aux règles prévues par le code de la route et de son maintien jusqu’à La fin des travaux. Elle devra être particulièrement vigilante en cas de vents violents potentiels ou de vandalisme et prendre toutes les mesures préalables permettant d’assurer la sécurité publique. Dans l'hypothèse où des éléments du chantier et/ou de la signalisation présenteraient un danger pour la sécurité publique, les services de la Ville ou de Nantes Métropole pourront intervenir aux frais du bénéficiaire. En matière de stationnement, la signalisation sera apposée au moins 48 heures avant le début de l'installation du chantier.
ARTICLE 6 : Sanctions : toute circulation, tout stationnement ou tout arrêt de véhicule en infraction
par rapport aux dispositions du présent arrêté, et notamment dans l'emprise délimitée pour l'exécution d'un chantier, est verbalisable en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
192 Les services de police sont habilités à procéder à l’enlèvement de tout véhicule en infraction par rapport aux dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, ou par l’application Télérecours citoyens à partir du site www.telerecours.fr :
Ÿ Par le titulaire, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification ;
Ÿ Par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de sa publication sur le site internet de la Ville.
ARTICLE 8 : Monsieur le directeur général des services, Monsieur le Directeur du pôle Sud-Ouest, Nantes Métropole, Monsieur le Chef de Gendarmerie du Pellerin sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à: - Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Pellerin - Madame la Présidente de Nantes Métropole (pôle sud-ouest)
- L'entreprise (G5)
Fait à Saint-Jean-de-Boiseau,
Le 15/01/2026
Le Maire,
Pascal PRAS
2/2