Arrêté - AR 07

Documents similaires

Arrêté - AR 8

Arrêté - AR 9

Arrêté - AR 11

Arrêté - AR 10

Arrêté - st priest [email protected] 20240522 100105

Arrêté - st priest [email protected] 20240315 125920

Arrêté - AR 2023A004

Déliberation - 2026 011 SEHV DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEC

Déliberation - 2025 008 ZONES DACCELERATION DES ENERGIES RENOUVEL

Arrêté - AR 07 Document publié le Mardi 26 mai 2020 par la commune de Saint-Priest-Taurion. Lien du pdf (Arrêté - AR 07)Thèmes du document : Institutions publiques, Énergies, Consommateurs, Ref.

201

524

Berger-Levrault

(1309)

Envoyé en préfecture le 04/06/2024

Regu en préfecture fs 04/06/2024

Pubié le O4/06 {2074

ID : 087.218717809.20240604.2024A007.CC

AR N° 2024A007

EXTRAIT DU REGISTRE

DES ARRÊTÉS DU MAIRE

ARRETE PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-PRIEST-TAURION (87480),

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2122-22,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020-006 du 26 mai 2020 portant les délégations consenties au Maire,

Vu les modifications suite à des adaptations de chantier,

Vu le Code de la Commande Publique,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : EST CONCLU UN AVENANT N°1 avec l’entreprise DYNAMO 87 modifiant le montant du lot n°10 du marché de travaux pour la rénovation énergétique, l'aménagement et la mise aux normes PMR de la salle polyvalente :

Montantinitialdu | ‘Nouveau montant du à Avenant 1 ’ = marché. _ marché

31 664,40€ -2 402,58€ 29 261,82€

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera exécuté conformément aux dispositions de l’article 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

Fait à St-Priest-Taurion,

Le Maire,

C. ROSSANDER

Signé par: Claudette ROSSANDER

Dats : 04/06/2024

Qualité : MAIRE