Arrêté - ARR 2025 05 417

Documents similaires

Arrêté - ARR 2024 03 417

Arrêté - ARR 2024 03 417

Arrêté - ARR 2025 05 416

Arrêté - ARR 2025 05 305

Arrêté - ARR 2025 05 311

Arrêté - ARR 2025 05 420

Arrêté - ARR 2025 05 315

Arrêté - ARR 2025 05 415

Arrêté - ARR 2025 05 414

Arrêté - ARR 2025 05 422

Arrêté - ARR 2025 05 417 Document publié le Vendredi 6 juin 2025 par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Lien du pdf (Arrêté - ARR 2025 05 417)Thèmes du document : Transports, Assurance, Sécurité publique, É 113 SA NT CYR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EISUR MER PORTE DU LITTORAL VAROIS DIRECTION SERVICES TECHNIQUES

ARRETE MUNICIPAL N° 2025-05- l | e

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

PROLONGATION

BENEFICIAIRE : DEMOLITION TECHNOLOGIE

POUR LE COMPTE DE LA SA HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS

ADRESSE DES TRAVAUX : 4 PLACE DU DOCTEUR ROUX

OBJET : DEMOLITION DE LA BATISSE

DATE : DU VENDREDI 6 JUIN 2025 AU LUNDI 16 JUIN 2025

Le Maire de Saint-Cyr-sur-Mer Philippe BARTHELEMY,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code de la voirie routière,

VU le Code de la route,

VU le Code général de la propriété des personnes publiques,

VU notre arrêté général N°91/02/38 en date du 21 février 1991 réglementant la circulation et le stationnement dans la commune,

VU notre arrêté N° 2013/10/631 en date du 2 octobre 2013 fixant le périmètre de l’agglomération, VU la demande de l’entreprise,

VU le Permis de Construire n° 083112 20 O 0060 pour la création de logements sociaux.,

VU l'avis favorable de la Police Municipale,

VU l'avis favorable des Services Techniques,

CONSIDERANT qu'il y a lieu de clarifier les règles générales d’occupations temporaires du domaine public routier pour la réalisation de travaux,

ARRETE

ARTICLE 1 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé, à occuper le Domaine Public Communal et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : DEMOLITION DE LA BATISSE.

A charge pour lui de se conformer au plan d’exécution validé par les Services Techniques Municipaux et aux dispositions des articles suivants.

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques générales

Le pétitionnaire est tenu d’aviser le responsable technique territorial en charge du suivi de l'exécution des travaux afin d’organiser une réception des travaux le dernier jour du chantier et d'établir un constat contradictoire sur site :

Contact : 04.94.32.00.21 — travaux(@sainteyrsurmer.fr

En l’absence de ce constat, le pétitionnaire se verra contraint de régulariser la situation pour la délivrance d’une nouvelle autorisation.

ARRETE MUNICIPAL

Mairie de Saint Cyr sur Mer — Place d’Estienne d’Orves 83270 Saint Cyr sur Mer PAGE 1/3Le pétitionnaire devra préalablement avoir adressé une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.) au stade des études et du projet sur le site téléservice réseau et canalisation. Le pétitionnaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exécution des travaux n’apporte ni gêne ni trouble aux services publics.

La circulation des véhicules ne doit en aucun cas être interrompue. Les travaux sont au besoin réalisés par demi-

chaussée avec mise en œuvre d’un alternat manuel au plus près des conditions réelles de circulation. La circulation des piétons devra être maintenue et garantie, les entrées d’immeubles et commerces devront toujours être accessibles.

Aucune modification ne pourra être apportée aux réseaux existants sans l’accord des services concernés. Les écoulements des fluides et conduites, canalisations ou câbles demeureront constamment assurés. Le stationnement sera interdit dans l’emprise du chantier.

Tout véhicule étranger au bénéficiaire, stationné en infraction au présent arrêté, sera mis en fourrière conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de manquement à ces prescriptions, les dispositions de l’article 8 du présent règlement s’appliqueront.

ARTICLE 3 : Prescriptions Particulières

L'entreprise est autorisée à se réserver les cinq places de parking comprenant la place « PMR » au droit de l’immeuble « LES GLYCINES » et les places y compris pour les deux roues au droit du presbytère le temps des travaux.

[Google Earth

Celle-ci devra :

e Préalablement informer les riverains et usagers de la voie des jours et de la durée de l’intervention,

e Installer des palissades avec affichage de l’arrêté afin de sécuriser le site,

+ Positionner des panneaux signalétiques de chantier en amont de la zone,

e Stationner les véhicules et les différents engins de chantier dans l’enceinte des places réservées à cet effet,

+ Prendre toutes les mesures de sécurité lors des différentes manœuvres pour éviter tout risque d’incident,

e Remettre en l’état la chaussée à la fin du chantier.

ARTICLE 4 : Dérogation de tonnage

e Camions 32T,

e Pelle 30T.

ARTICLE 5 : Sécurité et signalisation de chantier

La signalisation réglementaire, en amont et en aval de la zone de stationnement est à la charge du pétitionnaire et sous sa responsabilité.

Les bénéficiaires demeureront entièrement responsables tant vis à vis de la commune que vis à vis des tiers de

tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de leur chantier. Ils devront donc être en mesure de fournir toute attestation d’assurance responsabilité civile.

Is auront à leur charge et sous leur entière responsabilité, la signalisation des ouvrages et le balisage des chantiers conformément aux normes en vigueur et notamment l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 — 8°" partie — signalisation temporaire).

ARTICLE 6 : Conditions de restitution, délais de garantie

La conformité des travaux sera contrôlée par le responsable technique territorial en charge du suivi de l'exécution des travaux.

Le délai de garantie des prestations fixé à 1 an prend effet à compter de la date du Procès-Verbal de réception des travaux durant lequel, le bénéficiaire s’engage à effectuer la réparation de toute déformation et malfaçon de l'ouvrage sur simple demande du gestionnaire de la voie sous un délai d’1 mois.

ARRETE MUNICIPAL

Mairie de Saint Cyr sur Mer — Place d’Estienne d’Orves 83270 Saint Cyr sur Mer PAGE 2/3Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai d’un mois au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.

Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes.

ARTICLE 7 : Portée juridique de autorisation.

L’autorisation de travaux sur le Domaine Public routier ne se substitue en rien aux autorisations administratives nécessaires et préalables prévus par les autres règlements et notamment celles prévues par le Code de l'Urbanisme.

Cette autorisation de travaux sur le domaine public routier peut être modifiée en tout ou partie lorsque le Maire le jugera utile dans l'intérêt public et le bénéficiaire de ladite autorisation sera tenu de se conformer à ces décisions.

L'autorisation devra être présentée à toutes réquisitions des agents de l’autorité publique pendant l'exécution des travaux.

Le pétitionnaire s’engage à respecter la nature des travaux précisée dans sa demande initiale ainsi que les prescriptions techniques particulières qui lui auront été précisées. Tout changement ou toute modification devra donc faire l’objet d’une nouvelle demande modificative.

Le non-respect de cette clause entraîne de fait la caducité de l’autorisation d'occupation temporaire délivrée et placera le pétitionnaire en infraction.

En cas de dépassement des délais, une nouvelle demande devra être formulée afin qu’éventuellement un arrêté de prolongation de validité soit délivré.

ARTICLE 8 : Durée de l’autorisation

La présente autorisation est valable du vendredi 6 juin 2025 au lundi 16 juin 2025. Horaires autorisés :

e _24h/24 pour les palissades,

e _ 8H00 — 18H00 pour les travaux.

ARTICLE 9 : Sanctions encourues

Le non-respect des dispositions énoncées aux articles précédents du présent règlement sera sanctionné selon la réglementation en vigueur.

La Commune engagera donc les poursuites qu’elle jugera nécessaires afin de garantir l'intégrité de son Domaine Public routier et ses dépendances.

ARTICLE 10 : Ampliation

Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, Monsieur le Directeur des Services Techniques, le Responsable du Service de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée au permissionnaire et le commanditaire des travaux.

ARTICLE 11 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux adressé en Mairie dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal Administratif de Toulon, 5 Rue Jean Racine 83000 Toulon, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification, ou à compter de la réponse de la Commune si le recours gracieux a préalablement été déposé.

Le Tribunal Administratif peut-être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Saint-Cyr-sur-Mer,

Le 27 mai 2025

COPIES :

Mme la Directrice Générale des Services,

M. le Directeur des Services Techniques Municipaux,

M. le Responsable du Service de la Police Municipale,

Mme la Directrice de la Communication,

M. le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers,

M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,

DEMOLITON TECHNOLOGIE. D

Plages et Littoral

ARRETE MUNICIPAL

Mairie de Saint Cyr sur Mer — Place d’Estienne d’Orves 83270 Saint Cyr sur Mer PAGE 3/3