Arrêté - 346 A22 EIFFAGE AccordVoirie Commune FibreOptique

Documents similaires

Arrêté - 245 A22 EIFFAGE fibre tout village

Arrêté - 272 A22 EIFFAGE BdPaix txPourENEDIS

Arrêté - 089 A23 EIFFAGE Commune ArreteAnnuel InstallationF

Arrêté - 283 A22 ORANGE ruedelarabassiere

Arrêté - 303 A22 ORANGE avenue de silvacane

Arrêté - 320 A22 COLAS rd561

Arrêté - 331 A22 PerilImminent SteAnne

Arrêté - 230 A22 CIRCET ruerabassiere

Arrêté - 246 A22 Bronzo avdesylvacane

Arrêté - 349 A22 ETE RESEAUX ruedeleglise

Arrêté - 346 A22 EIFFAGE AccordVoirie Commune FibreOptique Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune de Roque-d'Anthéron. Lien du pdf (Arrêté - 346 A22 EIFFAGE AccordVoirie Commune FibreOptique)Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Télécommunications et internet, ARRETE PORTANT

ACCORD DE VOIRIE

Services techniques

N° 2022/346

LA ROQUE

D'ANTHÉRON

Le Maire de la Commune de La Roque d’Anthéron,

Y VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ;

Y VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1111-1 à L1111-6 ; VU le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment les articles L2122-1 à L2122-4 et L3111.1; ‘

VU le Code de l'Urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants ; VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L115-1, L141-10, L141-11 et L141-12 ; VU le Code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre | — 8ème partie - signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié) ; VU la demande en date du 29 août 2022 par laquelle la Société EIFFAGE sise 25, allée de Vienne Parc d'activité de Signes avenue de Copenhague - 83870 SIGNES demande une autorisation de voirie pour l'ouverture des chambres Télécom sur trottoir et chaussée, tirage et raccordement de la fibre optique sur l’ensemble de la ville de La Roque d’Anthéron.

VV

VO

VNY

ARRETE

Atticle1 - Autorisation

La Société EIFFAGE et ses sous-traitants sont autorisés à exécuter les travaux suivant du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023.

> Installation de la fibre optique : ouverture des chambres Télécom sur trottoir et chaussée, tirage et raccordement des câbles sur l’ensemble du village.

à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. ne,

Atticle 2 -Prescriptions techniques particulières

Ces travaux devront faire l'objet d'une D.I.C.T. auprès des concessionnaires du domaine public avant tout action sur le terrain.

Réalisation de tranchée:

Le découpage des chaussées devra être exécuté par tout moyen permettant d'éviter la détérioration du revêtement et du corps de chaussée en dehors de l'emprise de la fouille et permettant d'obtenir une découpe franche et rectiligne. La profondeur de la découpe doit correspondre à la profondeur totale de la couche de roulement et de celle de base lorsqu'elle est traitée.

La profondeur des tranchées, outre les contraintes d'implantations liées aux raccordements des réseaux sur l'existant et aux croisements d'autres canalisations, doit respecter les conditions de couvertures minimales (sur génératrice supérieure) ci- dessous :

sous chaussée : 0,80 m

sous trottoirs : 0,60m sous réserves des dispositions contenues dans les règlements municipaux.

Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée

Hôtel de Ville - 13640 LA ROQUE D’ANTHERON - Tél : 04.42.95.70.70 — Fax : 04.42.50.53.19 Département des Bouches du Rhône - Arrondissement d’Aix en Provence

Site internet : www.ville-laroquedantheron.fr

Courriels : mairie@ville-laroquedantheron.fr centre-technique@ville-laroquedantheron.frServices techniques

N° 2022/346

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisé, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés conformément à la ou aux fiches techniques annexée(s) au présent arrêté.

Au moins huit jours avant le commencement des travaux, le bénéficiaire soumettra au signataire du présent arrêté, ou à son représentant, les résultats de l'étude qu'il aura effectuée sur le matériau qu'il compte utiliser en remblai et la composition de l'atelier de compactage et sa capacité de travail avec le matériau à mettre en œuvre (désignation précise du matériel, des coefficients de rendement, des épaisseurs de couches, du nombre de passe par couche et de la vitesse de translation, volume maximal à mettre en œuvre en untemps déterminé), étude qui s'imposera à lui.

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés conformément à la fiche technique N° 4 annexée au présent arrêté.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de, la présente autorisation ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

Le délai de garantie sera réputé expiré 1 an après la date de validation de l'avis de fin de travaux. Jusqu'à la date d'expiration du délai de garantie, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée.

Si la signalisation horizontale (marquage horizontal en rives, en axe, passage piétons zébras, etc.) est endommagée, elle devra être reconstituée à l'identique.

Autorisation d'entreprendre - Ouverture de chantier et délai d'exécution des travaux : La demande sera adressée, conformément à l'article L115-1 du Code de la voirie routière, au Maire de la commune. Le Maire a deux mois maximum pour formuler sa réponse.

Dans tous les cas, si les travaux n'ont pas fait l'objet d'une procédure de coordination, le service gestionnaire de la route, ou le Maire, peuvent, dans leur autorisation d'entreprendre les travaux, fixer une période d'exécution différente de celle proposée par le pétitionnaire. Ils peuvent, en outre, fixer dans cette autorisation une fin d'exécution du chantier.

Enfin, si des travaux nécessitent des mesures de circulation sur les routes hors agglomération, déviation par exemple, une copie de l'autorisation du Maire sera adressée au service gestionnaire de la route 21 jours au moins avant la date du début des travaux. ne,

Article 3 - Sécurité et signalisation de chantier

Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément à l'arrêté de police pris dans le cadre de la présente autorisation en application des dispositions du Code de la route et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 — 8ère partie - signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié et de l'instruction sur la signalisation routière prise pour son application.

Le bénéficiaire du présent arrêté devra solliciter un arrêté de police auprès de la mairie au moins douze jours avant la date prévue du début des travaux.

Atticle 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement

Avant le commencement des travaux, les opérations de piquetage des travaux avec l'entreprise devront recevoir obligatoirement l'agrément du représentant de la commune : Monsieur Cyril ERMINE -tél. : 04.42.99.02.89

La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. Les réseaux implantés devront faire l'objet d'une remise de plans de récolement des canalisations ainsi que des schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l'adresse du signataire du présent arrêté.

Hôtel de Ville — 13640 LA ROQUE D’'ANTHERON - Tél : 04.42.95.70.70 — Fax : 04.42.50.53.19 Département des Bouches du Rhône — Arrondissement d’Aix en Provence

Site internet : www. ville-laroquedantheron.fr

Courriels : mairie@ville-laroquedantheron.fr centre-technique@ville-laroquedantheron.frServices techniques

N° 2022/346

Atticle 5 - Responsabilité

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédieraux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes.

Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charges pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

H

Atticle 6 - Recours

La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Marseille dans les deux mois à compter de sa notification. .

Article 7 - Publication et affichage

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune.

Un exemplaire de la présente autorisation sera adressé :

au pétionnaire,

au Directeur Général des Services de LA ROQUE D'ANTHERON,

au Directeur des Services Techniques de LA ROQUE D'ANTHERON.

Fait à LA ROQUE D’ANTHERON, le 21 décembre 2022

Le Maire,

Jean-Pierre SERRUS

A8,

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du Acte rendu exécutoire après 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 214 ie relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le télétr ansmission en Sous- bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et Préfecture le de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le et de la publication sur le site ee auprès du service instructeur ci-dessus internet de la Commune le

Notification le ( 2 ja, 2023

Hôtel de Ville — 13640 LA ROQUE D’ANTHERON - Tél] : 04.42.95.70.70 — Fax : 04.42.50.53.19 Département des Bouches du Rhône — Arrondissement d’Aix en Provence

Site internet : www. ville-laroquedantheron.fr

Courriels : mairie@ville-laroquedantheron.fr centre-technique@ville-laroquedantheron.fr