Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2024 047 seip pour enedis 26 rue mars
Arrêté - 2022 111 seip pour enedis 28 ter rue mars
Arrêté - 2024 102 seip pour enedis 12 rue des noisetiers
Arrêté - 2024 052 seip pour enedis 3 rue barbusse
Arrêté - 2024 052 seip pour enedis 3 rue barbusse
Arrêté - 2024 030 SEIP pour ENEDIS 7 rue Barbusse
Arrêté - 2024 030 SEIP pour ENEDIS 7 rue Barbusse
Arrêté - 2024 045 seip pour enedis 49 quater rue le marchan
Arrêté - 2023 098 SEIP pour ENEDIS 8b rue Barbusse
Arrêté - 2023 066 seip pour enedis 49q rue le marchand
Arrêté - 2024 047 seip pour enedis 26 rue mars
Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune de Magny-les-Hameaux.
Lien du pdf (Arrêté - 2024 047 seip pour enedis 26 rue mars)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
_+
ARRÊTÉ
MAGNY-LES-HAMEAUX
Arrêté
portant
permission
de voirie et de
règlementation
temporaire
de
circulation
N° 2024-047-ST LE
MAIRE
de
la Commune
de
Magny-les-Hameaux;
VU
la
Loi
n°82-213
du
2 mars
1982,
relative
aux
droits
et
libertés
des
collectivités
locales
complétée
et
modifiée
par
la
Loi
n° 82-623
du
22 juillet 1982
;
VU
la
Loi
n°83-8
du
7
janvier
1983
modifiée
relative
à
la
répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les régions
et l'état ;
VU
l’arrêté
interministériel
du
24
Novembre
1967
modifié
relatif
à la signalisation
des
routes
et
autoroutes
;
VU
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière,
approuvée
par
l'arrêté
interministériel
du
7
juin
1977
modifiée
et complétée
;
VU
le
Code
général
des
Collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2122-24,
L.2212-2,
L.2213-1,
L.2213-2,
L.2214-3
et
L.2542-2;
VU
le Code
Pénal,
notamment
l’article
R.610-5
;
VU
le
Code
de
la
Route
et
notamment
les
articles
R.110-1,
R.110-2,
R.325-13,
R.130-2,
L.411-1,
R.411-25,
L.325-1
à
L.325-3,
R417-
6,
R417-10
et
R.417-12
;
VU
le Code
de
la
Sécurité
Intérieure,
notamment
l’article
L 511-1;
VU
l’Arrêté
Municipal
14-054-PM
;
VU
la
pétition,
arrivée
en
Mairie
le
30
janvier
2024
de
l’entreprise
SEIP,
sise
4
allée
des
Dévodes,
91160
SAULX
LES
CHARTREUX; CONSIDERANT
que
l’entreprise
SEIP,
sise
4 allée
des
Dévodes,
91160
SAULX
LES
CHARTREUX
doit
réaliser
des
travaux
de
création
d’un
branchement
électrique
au
n°26
rue
Mars,
pour
le compte
d’ENEDIS,
dans
la
période
du
28
février
au
05
avril
2024
CONSIDERANT
que
ces
travaux
nécessitent
des
restrictions
de
circulation
et
de
stationnement
au
n°26
rue
Mars,
afin
de
permettre
le bon
déroulement
des
travaux.
ARRÊTONS Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliqueront
à
compter
de
son
affichage
en
mairie
pour
les
dispositions
générales
et à compter
de
sa notification
aux
entreprises
chargées
des
travaux
pour
les dispositions
les concernant.
L.
RESTRICTION
DE
CIRCULATION
ET
DE
STATIONNEMENT:
ARTICLE
1 :
L'entreprise
SEIP
est
autorisée
à exécuter
les travaux
cités
ci-dessus,
ARTICLE
2 :
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
28 février
au
os
avril
2024
ARTICLE
3
:
En
cas
d’intempéries
ou
d’autres
aléas
survenus
au
cours
du
chantier
nécessitant
une
prolongation
de
la durée
de
celui-ci,
la validité
du
présent
arrêté
sera
prorogée
d’autant.
Arrêté
N° 2024-047-ST portant
permission
de voirie et de réglementation
temporaire
de circulation
1 ARTICLE
4
:
En
fonction
des
besoins
du
chantier,
les
restrictions
de
circulation
et
de
stationnement
sont
appliquées
comme
suit :
e
L'entreprise
est
autorisée
à neutraliser
deux
places
de
stationnement
au
droit
du
chantier
afin
de
permettre
le bon
déroulement
des
travaux.
e
Elle
doit
laisser
une
voie
de
circulation
libre
d’une
largeur
de
2.50
m
minimum.
e
La
vitesse
des
véhicules
sera
limitée
à 30
km/h
sur toute
la longueur
de
la voie.
ARTICLE
5
:
Le
stationnement
des
véhicules
de
toute
nature
est
interdit
dans
l’emprise
du
chantier
durant
la
durée
des
travaux.
ARTICLE
6
:
Les
véhicules
gênants
en
infraction
aux
dispositions
de
l'article
5
sont
mis
en
fourrière
conformément
aux
dispositions
du
code
de
la route.
IL.
DISPOSITIONS
GENERALES
APPLICABLES
AUX
ENTREPRISES
CHARGEES
DES
TRAVAUX:
ARTICLE
7 :
Pour
la
remise
en
état
du
site,
l’entreprise
devra
utiliser
les
mêmes
types
de
matériaux,
dans
les
mêmes
proportions
et
leur
mise
en
œuvre
devra
être
réalisée
dans
les
règles
de
l’art.
ARTICLE
8
:
L'entreprise
sera
tenue
responsable
de
la propreté
dans
l’emprise
et aux
abords
du
chantier.
ARTICLE
9
:
Aucun
dépôt
de
matériels
ni de
matériaux
n’est
autorisé
en
dehors
de
l’emprise
du
chantier,
sans
une
autorisation
préalable
du
responsable
de
la Voirie.
ARTICLE
10 :
L'arrêté
devra
être
affiché
sur
le chantier
au
moins
7 jours
avant
le commencement
des
travaux
et
ce
pendant
toute
la durée
des
travaux.
ARTICLE
11 :
L'entreprise
chargée
des
travaux,
sera
responsable
de
la
mise
en
place
et
du
maintien
de
la
signalisation
et
des
dispositifs
de
protection
temporaire
du
chantier,
de
jour
comme
de
nuit,
pendant
toute
la
durée
des
travaux.
Elle
sera
également
responsable
des
conséquences
pouvant
résulter
d’un
défaut
ou
d’une
insuffisance
de
cette
signalisation.
ARTICLE
12
:
Le
non-respect
des
obligations
entraînera
la fermeture
immédiate
du
chantier
pour
la durée
de
sa
régularisation.
ARTICLE
13
:
Les
travaux
et
les
restrictions
de
circulation
pour
le besoin
du
chantier
s’appliquent
entre
8h00
et
17h00.
ARTICLE
14 :
Monsieur
le
Maire
de
Magny-les-Hameaux,
Madame
la
Directrice
Générale
des
Services,
Monsieur
le
Lieutenant
de
la
Brigade
de
Gendarmerie,
Monsieur
le
Responsable
de
la
Police
Municipale,
seront
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
dont
ampliation
sera
adressée
à:
—
Monsieur
le Chef
de
Centre
des
Sapeurs-
Pompiers
de
Magny-les-Hameaux,
—
Monsieur
le Président
de
la Communauté
d'Agglomération
de
Saint-Quentin-en-Yvelines,
—
L'entreprise
ENEDIS,
—
L'entreprise
SEIP
chargée
des
travaux,
—
L'entreprise
SEPUR,
—
L'entreprisse
SAVAC,
—
L'entreprise
SQYBUS.
QE
VA CAPait
à Magny-les-Hameaux,
le 2 février 2024
A
2
a
+
Ber
3; QUNES
Mis
en
ligne
sur
le site internet
de
la ville le :
12
FEV
Nota:
Le
Maire
certifie
sous
sa
responsabilité
le
caractère
exécutoire
de
cet
acte.
informe
que
le
présent
acte
peut
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Versailles
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
date
de
publication
et/ou
de
notification
(articles
R421-1
à
R421-7
du
Code
de
Justice
Administrative)
Arrêté
N° 2024-047-ST
portant
permission
de
voirie
et de
réglementation
temporaire
de
circulation
2