Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - A2025 24
Arrêté - A2025 17
Arrêté - A2025 145
Arrêté - A2025 151
Arrêté - A2025 164
Arrêté - A2025 45
Arrêté - A2025 29
Arrêté - A2025 75
Arrêté - A2025 93
Arrêté - A2025 249
Arrêté - A2025 160
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Ludres.
Lien du pdf (Arrêté - A2025 160)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
f{_MEURTHE
-ET-MOSELLE
\
CANTON
|
JARVILLE
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
COMMUNE
À
LUDRES
|
Liberté
- Égalité
- Fraternité
ARRÊTÉ
DU
MAIRE
N°2025-160
ARRETE
PORTANT
AUTORISATION
TEMPORAIRE
DE VOIRIE
Le
Maire
de
la Ville
de
LUDRES,
Vu
les
articles
L.2211-1,
L.2212-2,
L.2213-1
et
suivants
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales, Vu
l'article
R.610-5
du
Code
Pénal,
Vu
les
travaux
de
terrassement
nécessaires
à
la
création
d’un
branchement
sur
le
réseau
ENEDIS,
que
doit
réaliser
l'entreprise
SVT,
325
rue
Lavoisier,
Vu
l'enregistrement
travaux
du
Grand
Nancy
n°328
25
2088350,
Considérant
qu'il
est
utile
et
nécessaire
de
prendre
toutes
les
mesures
appropriées
pour
éviter
les
accidents
pendant
la durée
du
chantier, ARRETE
ARTICLE _ 1°":
En
raison
des
travaux
de
terrassement
nécessaires
à
la
création
d'un
branchement
sur
le
réseau
ENEDIS,
que
doit
réaliser
l’entreprise
SVT,
325
rue
Lavoisier,
du
16
juillet
au
1°
août
2025,
la
circulation
s'effectuera
par
demi
chaussée
avec
piquets
mobiles.
La
vitesse
de
circulation
sera
limitée
à
30
km/h.
Le
stationnement
sera
interdit
sauf
aux
véhicules
de
chantier,
avec
une
emprise
limitée
à
3m.
Les
fouilles
seront
protégées
par
des
plaques.
Le
cheminement
des
piétons
devra
être
transféré
sur
le
trottoir
d'en
face.
La
zone
de
chantier
devra
être
protégée,
réglementairement
signalée
et
mise
en
sécurité.
L'entreprise
devra
s'assurer
du
maintien
de
la
voirie
et
des
abords
en
parfait
état
de
propreté.
A
l'issue
des
travaux,
la
zone
de
chantier
devra
être
remise
en
état
conformément
au
règlement
de
voirie
de
la
Métropole
du
Grand
Nancy.
ARTICLE
2
: La
signalisation
adéquate
en
amont
et
en
aval
du
chantier
et
les
mesures
de
sécurité
seront
assurées
par
l'entreprise
SVT.
ARTICLE
3:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d'un
recours
en
annulation
devant
le
Tribunal
Administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication.
ARTICLE
4 :
Les
services
de
la
Police
Nationale
et
de
la
Police
Municipale
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à
LUDRES,
le
19
juin
2025.
Vice-Présidefit
du
Grand
Nancy
Affiché
le