Arrêté - arrete ndeg0156 eurovia bas rue r. catillon mennonerie voir andre rossi 22.07.24

Documents similaires

Arrêté - arrete ndeg0187 eurovia catillon mennonerie vo

Arrêté - arrete ndeg0157 eurovia rue du bas courteau 22.07.

Arrêté - arrete ndeg0192 eurovia rue du bas courteau rue co

Arrêté - arrete ndeg0188 eurovia chemin du bas chaillot 15.

Arrêté - arrete ndeg0126 eurovia rue de courteau 02.06.25

Arrêté - arrete n006 eurovia rue du buisson 14.01.25

Arrêté - arrete ndeg096 eurovia rue de la mennonerie 03.04.

Arrêté - arrete ndeg0131 eurovia rue de courteau 10.06.25

Arrêté - arrete ndeg0141 eurovia rue du nouveau lycee 10.06

Arrêté - arrete ndeg0219 service ep d1 voie andre rossi 04.

Arrêté - arrete ndeg0156 eurovia bas rue r. catillon mennonerie voir andre rossi 22.07.24 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Château-Thierry. Lien du pdf (Arrêté - arrete ndeg0156 eurovia bas rue r. catillon mennonerie voir andre rossi 22.07.24)Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire, &

Château

thierry cité poéTIaus

N/ Réf : MR/FB/VD -A-2024-ST- 0156

Dossier suivi par: Frédéric Buchard

Tel : 03.23.84.86.60

Mail : techniques@ville-chateau-thierry.fr

ARRETE TEMPORAIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

RUE ROGER CATILLON - RUE DE LA MENNONERIE - VOIE ANDRE ROSSI

Le Maire de la Ville de CHATEAU-THIERRY,

Vu le Code de la Route, notamment ses articles R 471-1, R 412-49, R 417-10, R411.25 et R411.2,

Vu l’arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2213.1 et L 2213.2,

Vu le Nouveau Code Pénal, notamment son article 610.5,

Vu le règlement de voirie de la commune adopté par délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 2014,

Vu l’arrêté de coordination de travaux notifié et publié le 15 décembre 2014,

Considérant que PEntreprise EUROVIA demeurant à DARDIGNY (RHONE) doit procéder à des travaux de pose de canalisation d’adduction eau potable, pour le compte de l’USESA, du lundi 22 juillet 2024 au mardi 6 août 2024 de 8h00 à 18h00 et qu’il y a lieu d’en faciliter le bon déroulement,

ARRETE

ARTICLE T : Stationnement

Du lundi 22 juillet 2024 au mardi 6 août 2024 de 8h00 à 18h00, le stationnement sera interdit au droit du chantier,

pendant la durée des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec ces interdictions sera considéré comme gênant au sens de l'article R417-10 du Code de la Route.

ARTICLE IT : Cheminement piétons

Du lundi 22 juillet 2024 au mardi 6 août 2024 de 8h00 à 18h00, l’entreprise devra mettre en place la signalisation réglementaire concernant le où les changements de trottoir suivant l’avancement des travaux, si cela s’avère nécessaire.

ARTICEEIL: Limitation de vitesse

La vitesse sera limitée à 30 Km/h au droit du chantier. Le demandeur sera chargé de la mise en place de la signalisation réglementaire pendant la durée de l’arrêté.

ARTICLE IV : Rue barrée accès rue Roger Catillon — rue de la Mennonerie sauf riverains

Du Hindi 22 juillet 2024 au mardi 6 août 2024 de 8h00 à 18h00, le bas de la rue Roger Catillon et de la rue de la Mennonerie seront interdites à la circulation de 8h00 à 18h00, sauf riverains, suivant l’avancement des travaux.

ARTICLE V: Déviation

Du lundi 22 juillet 2024 au mardi 6 août 2024 de 8h00 à 18h00, une déviation sera mise en place via l’avenue de Champagne et de la rue du Paradis, suivant l’avancement des travaux.

ARTICLE VI : Circulation

Du lundi 22 juillet 2024 au mardi 6 août 2024 de 8h00 à 18h00, le sens de circulation d’une partie du giratoire voie André Rossi — rue de la Mennonerie — rue Roger Catillon, sera inversé, suivant l'avancement des travaux.

ARTICLE VI: Réduction de chaussées si besoin

Du lundi 22 juillet 2024 au mardi 6 août 2024 de 8h00 à 18h00, la chaussée sera réduite d’une voie pendant la durée des travaux, au droit du chantier, si besoin.

ARTICLE VII: Travaux par alternat par feux tricolores ou manuels, si besoin Du lundi 22 juillet 2024 au mardi 6 août 2024 de 8h00 à 18h00, un alternat manuel ou par feux tricolores sera mis en place par le demandeur pour la durée des travaux, si besoin.

! … Mairie de Château-Thierry

a i Place de l'Hôtel de Ville Chôteau 5 B.P. 20198 — 02405 - Château-Thierry

thierry GUMERR eco ur er ÿ Cedex Tél. : 03 23 84 86 86 — Fax : 03 23 84 86 99Re Pre leM € ?Adjoint délégué aux travaux le LU Jo?/2ol, .

of _

&

Château

Ehierru

ARTICLE VIH: Signalisation

Les panneaux d'interdiction de stationner, les barrières de type K8 pour le renvoi des piétons sur le troitoir den face, de limitation de vitesse, ainsi que toute la signalisation obligatoire pour les travaux du chantier et à la circulation, découlant du présent arrêté seront mis en place par l’entreprise. Celle-ci sera chargée de contrôler, de la mettre et de la remettre en place autant de fois qu’il sera nécessaire pendant la durée de l’arrêté.

ARTICLE IX : Recommandations particulières

L’entreprise devra se conformer aux normes en vigueur et exécuter les travaux de tetrassement et de compactage dans les règles de l’art. Les Services Techniques de la Ville de Château-Thierry pourront demander à l’entreprise des essais de compactage sur les fouilles. Les frais générés seront à la charge de l’entreprise. Le remblaiement des fouilles et de la tranchée est obligatoire dans le cas d’une intervention ultérieure de réfection définitive. Les tranchées sur chaussée sont interdites, sauf impossibilités techniques.

En cas d’impossibilité technique la tranchée devra être couverte par une plaque métallique. L'entreprise devra reprendre les enrobés du domaine public sur la largeur et la longueur des travaux entrepris pour le ou les concessionnaires. Les enrobés seront à metire en œuvre dans la continuité des travaux.

L'entreprise devra déposer et reposer à l’identique du dallage et /ou du pavage, pas de découpe. La réfection définitive devra être réalisée 7 jours après la date de fin de travaux.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas laisser de gravats sur la chaussée

pendant la durée du chantier.

L'entreprise devra se charger d'informer les riverains en mettant une copie de l’arrêté dans les boites aux

lettres et notamment pour la collecte des ordures ménagères quand il y a une rue barrée. Elle devra se mettre en relation avec les services de la CARCT pour organiser le ramassage des déchets.

L'entreprise devra laisser les zones de travaux accessibles au SDIS pendant la durée de ceux-ci, par la mise en

place de pont lourd si besoin.

ARTICLE VIH: Ampliation

Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Château-Thierry et de la Commumauté d'Agglomération de Château-Thierry,

Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de Château-Thierry, Monsieur le Président de la C.AR.C.T.,

Monsieur le Commandant de la Circonscription de Police de Château-Thierry, Monsieur le Commandant de ia Brigade de Gendarmerie de Château-Thierry, Monsieur le Directeur du S.AM.U,

Monsieur le Chef de Corps du S.D.LS. de Château-Thierry,

Mesdames et Messieurs les concessionnaires,

Monsieur le Président des Boutiques de Château-Thierry,

Monsieur le Directeur de l’Unité Départementale de Château-Thierry,

L'Association des Sourds et Malentendants de l’Aisne,

L'entreprise EUROVIA,

Le Service Communication,

La Police Municipale,

LaRTA,

Le pôle JPE,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de son application.

Château-Thierry, le Le duel t Col

Mohamed REZZOUKIY

Mairie de Château-Thierry

2 Place de Hôtel de Ville COBksau i . B.P. 20198 — 02405 — Château-Thierry

hierr GOURERR EME NET ÉUNONE, Cedex SUN _ PAIE TL : 03 23 84 86 86 — Fax : 03 23 84 86 99