Arrêté - 2025 685

Documents similaires

Arrêté - 2025 547

Arrêté - 2025 621

Arrêté - 2025 733

Arrêté - 2025 649

Arrêté - 2025 628

Arrêté - 2025 638

Arrêté - 2025 624

Arrêté - 2025 700

Arrêté - 2025 674

Arrêté - 2025 671

Arrêté - 2025 685 Document publié le Lundi 31 mai 2010 par la commune de Mantes-la-Ville. Lien du pdf (Arrêté - 2025 685)Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire, Mantes-la-Vi| —_—_—__

2025-685

ARRETE

PROVISOIRE DE

RESTRICTION DE

CIRCULATION

RELATIF A DES

TRAVAUX DE

DEPOSE DE CABLES

DU RESEAU ORANGE

SUR TROTTOIRS ET

CHAUSSEE

AVENUE DU BREUIL

DU 08.09.25

AU 10.10.25

e nww.manteslaville.fr

ee

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de la Commune de Mantes-la-Ville,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu le Code de la Route et notamment ses articles R.411-8, R.411-

21-1etR.417-10,

Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,

Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques,

Vu le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant la liste des Routes à Grande Circulation (RGC),

Vu l'avis de Monsieur le Préfet des Yvelines en date du 18 août 2025, sous réserve de laisser circuler les transports exceptionnels.

Considérant que la Société AXIANS sise, 62 boulevard Henri Navier, 95150 TAVERNY, représentée par M. TORTELIER Marc (téléphone : 06.12.44.08.23 - mail : marc.tortelier@axians.com), agissant pour le compte de la société ORANGE représentée par M. LEGASTELOIS Olivier (téléphone : 01.30.81.26.46 - mail : olivier.legastelois@orange.com), doit entreprendre des travaux de dépose de câbles du réseau ORANGE situés sur trottoirs et chaussée Route de Houdan, rue due 8 mai 1945 et avenue du Breuil, et qu'il est nécessaire d'assurer la circulation des riverains et de permettre l'exécution de ces travaux.

ARRETE

ARTICLE 1 — À titre provisoire, la route de Houdan, vis-à-vis du numéro 4, fait l'objet de la mesure suivante :

1) Rétrécissement du cheminement piétonnier. Le cheminement Piétonnier aura une largeur d'1,40 minimum.

Les fouilles ou tranchées ouvertes devront être couvertes par un pond lourd calé par des enrobés à froid ou protégées par des GBA en dehors des heures de chantier.

ARTICLE 2 - A titre provisoire, la route de Houdan, vis-à-vis du numéro 3Bis, fait l'objet des mesures suivantes :

1) Un rétrécissement de la chaussée. La chaussée laissée libre à la circulation aura une largeur de 3,30 mètres.

2) Une circulation alternée, de 9h00 à 16h30. Son fonctionnement étant assuré par le personnel de l'entreprise à l'aide de piquets mobiles de type K10.

Hôtel de ville — Place de la mairie — BP 30842 - 78711 Mantes-la-Ville

contact@manteslaville.fr

Tél. 01 30 98 55 49Mantes-la-Vil nana

2025-685

ARRETE

PROVISOIRE DE

RESTRICTION DE

CIRCULATION

RELATIF A DES

TRAVAUX DE

DEPOSE DE CABLES

DU RESEAU ORANGE

SUR TROTTOIRS ET

CHAUSSEE

AVENUE DU BREUIL

DU 08.09.25

AU 10.10.25

es

3) Stationnement interdit sur trois (3) places de stationnement marquées au sol. Le stationnement interdit sera considéré comme gênant, et une mise en fourrière sera prescrite aux véhicules sur place.

4) Une limitation de la vitesse à 30km/h.

5) Une déviation du cheminement piétonnier sur le trottoir opposé aux travaux sera effectuée via les passages piétons existants. Les fouilles ou tranchées ouvertes devront être recouvertes par des ponts lourds en dehors des horaires de chantier.

ARTICLE 3 — À titre provisoire, la route de Houdan, au droit du numéro 72, fait l'objet de la mesure suivante :

1) Rétrécissement du cheminement piétonnier. Le cheminement Piétonnier aura une largeur d'1,40 minimum.

Les fouilles ou tranchées ouvertes devront être couvertes par un pond lourd calé par des enrobés à froid ou protégées par des GBA en dehors des heures de chantier.

ARTICLE 4 — À titre provisoire, la route de Houdan, au droit du

parking de la Mairie, fait l'objet de la mesure suivante :

1) Rétrécissement du cheminement piétonnier. Le cheminement Piétonnier aura une largeur d'1,40 minimum.

Les fouilles où tranchées ouvertes devront être couvertes par un pond lourd calé par des enrobés à froid ou protégées par des GBA en dehors des heures de chantier.

ARTICLE 5 — A titre provisoire, la route de Houdan, vis-à-vis du numéro 118, fait l'objet de la mesure suivante :

1) Rétrécissement du cheminement piétonnier. Le cheminement Piétonnier aura une largeur d'1,40 minimum.

Les fouilles où tranchées ouvertes devront être couvertes par un pond lourd calé par des enrobés à froid ou protégées par des GBA en dehors des heures de chantier.

ARTICLE 6 — À titre provisoire, la rue des Champs Bergers, au droit du numéro 23, fait l'objet de la mesure suivante :

1) Rétrécissement du cheminement piétonnier. Le cheminement Piétonnier aura une largeur d'1,40 minimum.

Les fouilles ou tranchées ouvertes devront être couvertes par un pond lourd calé par des enrobés à froid ou protégées par des GBA en dehors des heures de chantier.

ARTICLE 7 — À titre provisoire, le rond point, « de la clef des champs », fait l'objet des mesures suivantes :

1) Un rétrécissement de la chaussée. La chaussée laissée libre à la circulation aura une largeur de 3,30 mètres.

2) Une circulation alternée, de 9h00 à 16h30. Son fonctionnement étant assuré par le personnel de l'entreprise à l'aide de piquets mobiles de type K10.

Hôtel de ville — Place de la mairie — BP 30842 - 78711 Mantes-la-Ville

contact@manteslaville.fr

Tél. 01 30 98 55 49Man te S | a-Vi e www.manteslaville.fr

3) Stationnement interdit au droit des travaux. Le stationnement

2025-685 interdit sera considéré comme gênant, et une mise en fourrière

sera prescrite aux véhicules sur place.

ARRETE 4) Une déviation du cheminement piétonnier sur le trottoir opposé

PROVISOIRE DE aux travaux sera effectuée via les passages piétons existants. RESTRICTION DE Les fouilles ou tranchées ouvertes devront être recouvertes par CIRCULATION des ponts lourds en dehors des horaires de chantier.

RELATIF À DES 5) Une limitation de la vitesse à 30km/h.

TRAVAUX DE

DEPOSE DE CABLES ARTICLE 8 — À titre provisoire, l'avenue du Breuil, dans sa

DU RESEAU ORANGE partie comprise entre la rue du 8 mai 1945 et la rue de Montchauvet, SUR TROTTOIRS ET fait l'objet de la mesure suivante :

CHAUSSEE

nn 1) Rétrécissement du cheminement piétonnier. Le cheminement ROUTE DE HOUDAN Piétonnier aura une largeur d’1,40 minimum. ss Les fouilles ou tranchées ouvertes devront être couvertes par un RUE DU 8 MAI 1945 pond lourd calé par des enrobés à froid ou protégées par des

mn GBA en dehors des heures de chantier.

AVENUE DU BREUIL

ARTICLE 9 - Le présent arrêté prend effet à partir du lundi

DU 08.09.25 8 septembre 2025 jusqu'au vendredi 10 octobre 2025.

AU 10.10.25 ,

ARTICLE 10 — La signalisation temporaire réglementaire est mise

en place par la société AXIANS, sous le contrôle des services

techniques de la Ville.

ARTICLE 11 - La mise en place de la signalisation temporaire,

relative à des mesures visant le stationnement, devra être réalisée au

moins 2 jours avant la date et l'heure de prise d'effet de ces mesures

à la charge du demandeur. Les panneaux de stationnement gênant

devront être installés à raison d'un tous les dix mètres linéaires.

ARTICLE 12 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours

pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa

transmission au représentant de l'Etat et de sa date de publication

et/ou notification, auprès du Tribunal Administratif de Versailles.

ARTICLE 3 — Monsieur le Directeur Général Adjoint des Services,

Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Monsieur le Responsable du

Service de la Police Municipale sont chargés en ce qui le concerne de

l'application du présent arrêté.

Fait à Mantes-la-Ville, le 13 août 2025.

Hôtel de ville — Place de la mairie — BP 30842 - 78711 Mantes-la-Ville

contact@manteslaville.fr

Tél. 01 30 98 55 49