Arrêté - 2025.08.902 stationnement interdit rue de leglise place de leglise place de la poste et rue st pierre du vendredi 15 au vendredi 29 aout

Documents similaires

Arrêté - 2025.04.508 Stationnement interdit chaussée rétréc

Arrêté - 2023.09.839 stationnement interdit rue st Pierre

Arrêté - 2025.04.507 Stat interdit et route barrée rue de l

Arrêté - 2025.01.106 stationnement interdit rue St Pierre

Arrêté - 2022.11.1019 Stationnement véhicule 7 rue St Pierr

Arrêté - 2023.02.136 Stationnement interdit place de la Rép

Arrêté - 2022.12.1045 Stationnement interdit place des Pyré

Arrêté - 2024.12.1183 accord technique tvx reéhabilitation

Arrêté - 2024.12.1201 chaussée rétrécie et rte barrée rue s

Arrêté - 2023.06.505 Stationnement interdit place de la Mer

Arrêté - 2025.08.902 stationnement interdit rue de leglise place de leglise place de la poste et rue st pierre du vendredi 15 au vendredi 29 aout Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Lourdes. Lien du pdf (Arrêté - 2025.08.902 stationnement interdit rue de leglise place de leglise place de la poste et rue st pierre du vendredi 15 au vendredi 29 aout)Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire, LOURDES TE (L/AEMA/T des Pyrénées

—— VILLE DE LOURDES ——

Nature de l’acte : 8.3

N° 2025 08 902

Mis en ligne le 2. Le.

STATIONNEMENT INTERDIT, CHAUSSÉE RÉTRÉCIE ET ROUTE BARRÉE RUE DE L'EGLISE, PLACE DE L'EGLISE, PLACE DE LA POSTE ET RUE SAINT-PIERRE DANS LE CADRE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT URBAIN DU PARVIS DE L'EGLISE DU VENDREDI 15 AU VENDREDI 29 AOÛT 2025

Le Maire de la Ville de Lourdes,

Vu les articles L2212-1, L2212-2, L2212-5, L2213-1 et L2213-2 du code général des collectivités territoriales,

Vu les prescriptions du code de la route,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

Vu l'instruction interministérielle sur La signalisation routière (livre 1, huitième partie signalisation temporaire, approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié), Vu l'arrêté municipal en date du 21 décembre 2009, modifié, réglementant la circulation et le stationnement dans la ville de Lourdes,

Vu la demande des entreprises :

- COLAS SUD-OUEST 108 rue Kléber 65000 TARBES et leurs sous-traitants éventuels - SPIE 245 rue de Bielle ZA du Haut d’Ossau 64121 SERRES-CASTET et leurs sous-traitants éventuels - SOPENA Bâtiment 1 impasse du Vivier 65150 SAINT-LAURENT DE NESTE et leurs sous-traitants éventuels

- SGRP ZI Naudet 32700 LECTOURE et leurs sous-traitants éventuels - Sud-Ouest Coordination et SPS 120 rue des Déportés 65300 LANNEMEZAN

pour le compte de la ville de Lourdes, relative à des travaux d'aménagement urbain et requalification de l’espace public, rue de l’Église, place de l’Église, place de la Poste et rue Saint-Pierre, du vendredi 15 au vendredi 29 août 2025,

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre les mesures réglementant la circulation des véhicules afin de permettre l’occupation ou l’exécution de travaux sur la voie publique, de prévenir les accidents et de garantir la sécurité des usagers

ARRÊTE

Article 1 - Autorisation

Du vendredi 15 au vendredi 29 août 2025, les entreprises Colas, Spie, Sopena, Sgrp, Sud-Ouest Coordination SPS, ainsi que leurs sous-traitants éventuels, sont autorisées à occuper le domaine public, rue de l’Église, place de l'Église, place de la Poste et rue Saint-Pierre.

Article 2 - Stationnement , Durant la période visée à l’article 1, Le stationnement est interdit place de l’Église et place de la Poste en fonction des besoins et de l’avancement des travaux.

Article 3 - Circulation

. VILLE DE LOURDES

2, RUE DE L'HÔTEL DE VILLE — 65100 LOURDES - FRANCE

Tél. : 33 {0]5 62 94 65 65 / Fax: 33 (0)5 62 46 10 36 - www.lourdes.frDurant la période visée à l’article 1, la route est barrée rue de l’Église et place de l'Église dans la portion comprise entre la place de la Poste et l’immeuble sis n°10.

Les véhicules circulant place de l'Eglise et voulant se diriger vers la rue Saint-Pierre sont déviés par la place de la Poste, la rue de Langelle, La rue Henri Lasserre, la place Monseigneur Méricq, la rue de Bagnères puis la rue Saint-Pierre. . Les véhicules circulant rue Saint-Pierre et voulant se diriger vers la place de l’Église sont déviés par la rue de Langelle, la rue Henri Lasserre puis la place de l’Église.

La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h et signalée par panneau B14, 50m en amont des abords de l'emprise du chantier.

Article 4 - Circulation

Durant la période visée à l’article 1, La circulation est ramenée à une seule voie de circulation place de la Poste, dans le sens place de l’Église vers rue de Langelle.

Les véhicules circulant rue de Langelle et voulant se diriger vers la place de la Poste sont déviés par la rue Henri Lasserre, la place de l’Église puis La place de la Poste.

La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h et signalée par panneau B14, 50m en amont des abords de l’emprise du chantier.

Article 5 - Circulation

Durant la période visée à l’article 1, La circulation est portée à double sens, dans La portion comprise entre la rue Henri Lasserre et l'immeuble sis n°14 de la place de l’Église. Pour ce faire, un panneau « Impasse > est positionné au croisement de La rue Henri Lasserre et de la place de l’Église.

La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h et signalée par panneau B14, 50m en amont des abords de l’emprise du chantier.

Article 6 - Circulation

Du lundi 18 au vendredi 29 août 2025, pour une durée de trois jours Le temps des travaux de revêtement de chaussée en enduit gravilloné, en fonction des conditions météorologiques et de l'avancement du chantier, la route est barrée place de la Poste ainsi que place de l’Église, dans la portion comprise entre la rue Henri Lasserre et la place de la Poste ainsi que dans la portion comprise entre la rue Henri Lasserre et l’immeuble sis n°10 place de l’Église.

Article 7 - Circulation

Durant la période visée à l’article 6, pour une durée de trois jours le temps des travaux de revêtement de chaussée en enrobés, en fonction des conditions météorologiques et de l’avancement des travaux, la chaussée est rétrécie rue Saint-Pierre, et la circulation ramenée à deux voies à double sens. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h et signalée par panneau B14, 50m en amont des abords de l'emprise du chantier.

Article 8 - Affichage de l’arrêté

Cet arrêté est publié électroniquement sur le site de La ville conformément à la réglementation en vigueur.

IL doit être affiché par Le bénéficiaire :

- soit aux extrémités de l’emprise concernée par cette réglementation ;

- soit à l’endroit précisé par cette réglementation.

Cet affichage ne doïit pas occulter Les panneaux de signalisation mis en place en exécution du présent arrêté.

Article 9 - Signalisation, balisage

La signalisation et le balisage nécessaires à l’application des dispositions stipulées dans le présent arrêté seront mis en œuvre par le bénéficiaire, concerné par sa zone de chantier, à ses frais et sous sa responsabilité et sera disposée sur Le domaine public au moins 48 heures avant la prise d’effet de cette dernière.

Ils devront être conformes aux dispositions prévues par :

- l'instruction interministérielle citée ci-dessus ;

: la Police Municipale ou la Police Nationale ;

- les services techniques municipaux.La commune ayant mis en place l'extinction de l’éclairage public La nuit, Les dispositifs pour la signalisation des chantiers devront être obligatoirement réfléchissants.

Dans le cas où la circulation des piétons ne serait pas maintenue au droit des emprises, Le bénéficiaire devra dévier leur circulation vers un passage piétons menant au trottoir opposé, où aménager un passage sécurisé à l’aide de barrières ou cônes de signalisation d’une largeur minimale d’1,20 mètres, maintenant tous les accès aux riverains et commerces.

Article 10 - Droits des tiers

Le bénéficiaire de l’arrêté devra conserver l’accès des riverains.

Article 11- Constatation des contraventions

Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera constatée par les agents ou fonctionnaires assermentés et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 12 - Enlèvement des véhicules

Afin de permettre Le bon déroulement des travaux, tout véhicule contrevenant aux dispositions du présent arrêté est considéré comme gênant au regard de l’article R.417-10 IL 10° du code de la route (stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie de pouvoir de police municipale et mis en fourrière selon Les dispositions de l’article R.417-10 V de ce même code).

Article 13 - Exceptions

Les dispositions de cet arrêté ne sont pas applicables aux :

- véhicules de secours et de lutte contre l’incendie,

- véhicules de police,

- véhicules de ramassage des ordures ménagères,

- véhicules des services municipaux.

lorsqu'ils sont en service.

Article 14 - Recours

Conformément à l’article R421-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant Le tribunal administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication électronique.

Article 15 - Application de l’arrêté

Madame la Directrice des Services de la ville de Lourdes, et Madame la Cheffe de la Police Municipale, sont chargées, chacune en ce qui La concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Lourdes, le 14 août 2025Notifié Le

a Par courrier recommandé envoyé le ....................

o Par remise en main propre

# Par mail envoyé le “o.(o8[2s

Je soussigné(e)...................,..............

Signature : .......,,..,..... issus

Certifie avoir reçu un exemplaire du présent acte. À compter de cette date, Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant Le

Tribunal Administratif de PAU

Cours Lyautey - 64000 PAU

dans un délai de deux mois.